Szerződés tervezési munkák elvégzésére. Szerződés tervezési munka elvégzésére (tervezés)

a végrehajtáshoz tervezési munkák valamint a jóváhagyás műszaki támogatására vonatkozó szolgáltatások nyújtása projektdokumentáció alapján eljáró személyben , a továbbiakban " Vevő alapján eljáró személyben, egyrészt a továbbiakban: Vállalkozó”, másrészt, a továbbiakban: „Felek”, kötötték ezt a megállapodást, a továbbiakban „ Szerződés" a következőkről:

1. A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA

1.1. Megrendelő utasítja, Vállalkozó pedig vállalja, hogy saját és (vagy) kihelyezett erőkből a Szerződésben meghatározott határidőn belül a projektdokumentáció kidolgozásához szükséges tervezési munkálatokat elvégzi, valamint műszaki támogatási szolgáltatásokat nyújt a Vállalkozó által kidolgozott és a Megrendelő által benyújtott projektdokumentáció jóváhagyása a Megrendelő által előírt módon a munkálatok Megrendelő általi elvégzésére. nagyjavítás a Megrendelő által jogszerűen használt nem lakáscélú épület: (a továbbiakban: Tárgy). Teljes lista Jelen megállapodás alapján a Vállalkozó által végzett tervezési munkákat és szolgáltatásokat jelen megállapodás 1. számú melléklete tartalmazza.

1.2. A tervezés műszaki, gazdasági és egyéb követelményei ill technikai dokumentáció amely a jelen Megállapodás tárgyát képezi, meg kell felelnie az SNiP és más vonatkozó előírások követelményeinek Orosz Föderáció a Létesítmény tervezési és műszaki dokumentációjának összetétele, tartalma és kivitelezése tekintetében.

1.3. Megrendelő jelen szerződés teljesítéséhez a szükséges forrásdokumentációt: az épületre vonatkozó KTF dokumentumokat és a jelen szerződés 3. számú mellékletében meghatározott egyéb forrásdokumentációkat a Vállalkozó részére átadja. A Szerződés tárgyát képező projektdokumentáció a Megrendelő Kezdődokumentációja alapján készül.

1.4. A Vállalkozó által elvégzett munka eredménye: az alábbi terv és műszaki dokumentáció szabályszerű egyeztetés alapján: .

1.6. A Vállalkozó jelen szerződés szerinti munkavégzést a Vállalkozó elszámolási számlájára történő beérkezés napjától kezdi meg Pénz jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott első előleg összegében, amely a szerződés szerinti munkavégzés megkezdésének időpontja.

1.7. Abban az esetben, ha a Megrendelő a jelen szerződés mindkét fél általi aláírásától számított munkanapokon belül nem utal át pénzt a Vállalkozó számlájára a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott első előleg összegében, a A Felek között a megállapodás szerinti jogviszony nem jön létre, és annak hatálya megszűnik, jelen megállapodás a felek által megszűntnek minősül.

2. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

2.1. Az ügyfél vállalja, hogy:

2.1.1. Legkésőbb a jelen szerződés megkötését követő munkanapokon át kell adni a Vállalkozónak a jelen szerződés 1.3 pontjában meghatározott létesítmény forrásdokumentációját.

2.1.2. A jelen Megállapodás szerint elvégzett munkák időben történő elfogadása és kifizetése.

2.1.3. Az Orosz Föderáció Polgári Törvénykönyvének 762. cikkében meghatározott egyéb feladatok ellátása.

2.1.4. A Megrendelő jogosult a jelen megállapodás végrehajtása során a Vállalkozó munkája felett mindenkori ellenőrzést gyakorolni.

2.3. A vállalkozó vállalja:

2.3.1. Időben, szakszerűen és megfelelően teljesíti a jelen Szerződésben foglaltak szerint vállalt kötelezettségeket.

2.3.2. A Megrendelőnek a megfelelően egyeztetett terv- és műszaki dokumentációt a jelen Szerződésben meghatározott mennyiségben és határidőn belül benyújtani.

2.3.3. Kövesse a Megrendelő utasításait, amelyeket az alábbi helyen ismertettek írás ideértve a projektdokumentáció módosítását és kiegészítését is, amennyiben azok nem mondanak ellent a jelen Szerződés feltételeinek, a hatályos jogszabályoknak, ill. szabályozó dokumentumokat Orosz Föderáció.

2.3.4. Ne végezzen olyan változtatásokat a tervben és a műszaki dokumentációban a Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül, amely érinti: a létesítmény összköltségét, építészeti és tervezési döntéseit;

2.3.5. Kérésére rendszeresen tájékoztatja az Ügyfelet a jelen Szerződés végrehajtási szakaszáról.

2.3.6. Minimum lehetséges kifejezés valamint a Vállalkozó által kidolgozott dokumentáció minőségére, hiánytalanságára, illetve a jelen Szerződésben foglaltaknak való nem megfelelőségére vonatkozó Megrendelő írásbeli reklamációja (észrevételei) kézhezvétele esetén saját költségén a hibákat kiküszöböli és a terv- és műszaki dokumentációt kiegészíti. Megegyezés.

2.3.7. Az elkészült terv és műszaki dokumentáció egyeztetése a Megrendelővel.

2.3.8. Gondoskodni arról, hogy a Szerződés teljesítése során átvett valamennyi dokumentum a Megrendelő nevére kerüljön elkészítésre, és gondoskodjon az iratok részére történő átadásáról, valamint jelen Szerződés felmondása esetén a Megrendelőtől korábban átvett összes dokumentumot visszajuttassa az Ügyfélnek. Ügyfél és számára az Átadás-átvételi okirat alapján legkésőbb munkanapokkal a Szerződés felmondása előtt.

3. MUNKÁK ÁRA ÉS FIZETÉSI ELJÁRÁS

3.1. A jelen megállapodás alapján végzett munkák teljes költségét a felek közös megegyezés alapján hagyják jóvá (szerződéses), és összege rubel, beleértve az áfát (18%).

3.2. A jelen Szerződés szerinti fizetést úgy kell teljesíteni, hogy a Megrendelő rubelben utalja át a pénzeszközöket a Vállalkozó elszámolási számlájára az utóbbi által a fizetésről kiállított számla alapján az alábbiak szerint:

3.2.1. A rubel összeget, beleértve az ÁFA-t (18%) rubelt, a Megrendelő előre utalja a Vállalkozó számlájára banki napok a jelen Szerződés aláírásának napjától.

3.2.2. A rubel összeget, beleértve az ÁFA-t (18%) rubelt, a Megrendelő banki átutalással utalja át a Vállalkozó elszámolási számlájára banki napon belül attól a naptól számítva, amikor a Vállalkozó az alábbi dokumentumokat átadja a Megrendelőnek: .

3.2.3. A rubel összeget, beleértve az ÁFA-t (18%) rubelt, a Megrendelő banki átutalással utalja át a Vállalkozó elszámolási számlájára banki napon belül attól a naptól számítva, amikor a Vállalkozó az alábbi dokumentumokat átadja a Megrendelőnek: .

3.2.4. A szerződés alapján elvégzett munkáért a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott összegű, rubel összegű, ÁFA-t (18%) tartalmazó rubel összegű végső kifizetést a Megrendelő a Vállalkozó által benyújtott banki napon belül teljesíti. Megrendelő a jelen szerződés 1.4. pontjában meghatározott, szabályszerűen elkészített dokumentumokat és a szerződés szerinti munka átvételi okiratát a Felek által aláírva.

3.3. Nem tartalmazza a város és az Orosz Föderáció érdekelt koordináló szervezetei és intézményei által az Ügyfél nevében kiállított számlák, díjak, illetékek és egyéb kifizetések a koordináló szervezetek szolgáltatásaiért, a következtetések, jóváhagyások és egyéb engedélyek végrehajtásáért. a Vállalkozó jelen szerződés szerinti munkájának költsége. Ezen kifizetések összegét feltételesen a jelen megállapodás 1. és 2. számú melléklete tartalmazza.

3.4. Ha a jelen Szerződés szerinti munkavégzés során szükségessé válik az elvégzése kiegészítő munka, a felek közös megegyezés alapján határozzák meg végrehajtásuk költségeit és eljárását, amely a jelen Megállapodás kiegészítő megállapodásának formájában jelenik meg.

3.5. Megrendelő fizetési kötelezettsége teljesítésének időpontja a Megrendelő számlájáról a Vállalkozó számlájára történő készpénz nélküli pénzeszközök beérkezésének napja.

4. A TERMÉKEK SZÁLLÍTÁSÁNAK ÉS ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI, ELJÁRÁSA

4.1. A szerződés szerinti munkavégzés teljes időtartamát a felek határozzák meg, és az - a jelen szerződés 1.6. pontjában meghatározott munka megkezdésének napjától számított naptári hónap. Az egyeztetett terv- és műszaki dokumentációt legkésőbb a jelen Szerződésben megállapított átadási határidőig a Felek által aláírt Dokumentáció-átvételi okirat (Munka-átvételi okirat) szerint kell a Megrendelőnek átadni.

4.2. Vállalkozó a jelen Szerződést csak a terv- és műszaki dokumentáció Megrendelő általi elfogadása (jóváhagyása) után tekinthető szabályszerűen teljesítettnek. teljesen e megállapodásban előírtak.

4.3. A Megrendelő legkésőbb a jelen szerződés 1.4 pontjában meghatározott dokumentáció kézhezvételétől számított munkanapon belül aláírja a szerződés szerinti Munka-átvételi okiratot, vagy megküldi a Vállalkozónak a munka átvételének indokolással ellátott írásbeli megtagadását.

4.5. A Vállalkozó által a Megrendelőtől kapott munka átvételének írásbeli megtagadása szerinti észrevételek kiküszöbölése a Felek által megállapodott határidőn belül történik, amely nem haladhatja meg a munkanapokat.

4.6. Az átvételi okirat aláírásának pillanatától kezdve az elkészített terv- és műszaki dokumentáció, valamint a munkaeredmények felhasználásának minden kizárólagos joga a Megrendelőre száll át a Ch. pontban meghatározott jogkörben. Az Orosz Föderáció Polgári Törvénykönyvének 69-70.

5. A FELEK KÖTELEZETTSÉGEI

5.1. A Felek az Orosz Föderáció hatályos jogszabályai szerint felelősek a jelen Megállapodásból eredő kötelezettségeik nem teljesítéséért vagy nem megfelelő teljesítéséért.

5.2. A kivitelező felelős a terv és műszaki dokumentáció hiányosságaiért, beleértve a kivitelezés során feltárt hiányosságokat is. Hiányosságok feltárása esetén a Vállalkozó köteles azokat térítésmentesen megszüntetni.

5.3. Ha a Megrendelő megszegi a kidolgozott dokumentáció fizetési feltételeit, Vállalkozó jogosult követelni, Megrendelő pedig a meghatározott igény kézhezvétele esetén köteles a Vállalkozó részére a tartozás %-ának megfelelő kötbért fizetni. összeget minden egyes fizetési késedelem napjára, de legfeljebb a tartozás összegének %-a.

5.4. Ha a Vállalkozó a kidolgozott dokumentáció átadási határidejét megszegi, a Megrendelő követelheti, Vállalkozó pedig a meghatározott igény kézhezvétele esetén a Megrendelőnek a vonatkozó szakasz költségének %-ának megfelelő kötbért fizet. jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott munkavégzés, minden késedelem napjára, de legfeljebb az ár tényleges megállapodás %-a.

5.5. A jelen Szerződéssel kapcsolatos minden vitát a Választottbíróság tárgyal.

6. VIS MAJEUR (Vis maior)

6.1. A Felek mentesülnek a felelősség alól a jelen Szerződésben vállalt kötelezettségeik nem vagy nem megfelelő teljesítése miatt, ha a megfelelő teljesítést vis maior körülmények bekövetkezése miatt lehetetlenné tenni.

6.2. A vis maior körülmény fogalma magában foglalja azokat a külső és rendkívüli eseményeket, amelyek jelen szerződés aláírásakor hiányoztak, és a felek akarata és akarata ellenére következtek be, és amelyek cselekményét a Felek nem tudták megakadályozni olyan intézkedésekkel és eszközökkel, amelyekkel ésszerűen és ésszerűen lehetséges. egy jóhiszemű cselekvő párttól elvárható. A Felek ilyen körülményei a következők: ellenségeskedés, járványok, tüzek, a természeti katasztrófák, állami szervek olyan cselekményei és intézkedései, amelyek lehetetlenné teszik a jelen megállapodásból eredő kötelezettségek törvény szerinti teljesítését.

6.3. A jelen Szerződés hatálya alá tartozó, vis maior körülmény által érintett Fél köteles haladéktalanul értesíteni a másik Felet táviratban vagy telefaxon a szerződéses kötelezettségek teljesítését akadályozó vis maior körülmények bekövetkezéséről, fajtájáról és esetleges időtartamáról. Ha a fent említett eseményeket nem értesítik időben, a vis maior esemény által érintett Fél nem hivatkozhat arra a felelősség alóli mentesülés alapjául.

6.4. A Feleket felelősség alól mentesítő vis maior körülmények fennállása alatt a kötelezettségek teljesítése szünetel, a szerződéses kötelezettségek teljesítésének elmulasztása esetén szankciókat nem alkalmaznak.

6.5. A vis maior körülmény bekövetkezése, feltéve, hogy erről a többi Felet értesítik, a szerződéses kötelezettségek teljesítésének határidejét meghosszabbítja a körülmények időtartamának megfelelő időtartamra, valamint ésszerű időre a következmények megszüntetésére.

6.6. Amennyiben a vis maior hatása egy hónapot meghaladóan fennáll, a Feleknek meg kell állapodniuk jelen szerződés sorsáról. Ha a megállapodást a Felek nem kötik meg, bármelyik Fél jogosult jelen szerződést egyoldalúan felmondani a másik Félhez intézett ajánlott levélben küldött értesítéssel.

7. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA ÉS MEGSZŰNÉSE, EGYÉB FELTÉTELEK

7.1. Jelen Szerződés a Felek általi aláírásának napján lép hatályba, és a Felek kötelezettségeinek maradéktalan teljesítésének időpontjáig érvényes.

7.2. Jelen Megállapodás csak az alapján módosítható és/vagy kiegészíthető kölcsönös megállapodás Felek, a jelen Szerződés módosításai és kiegészítései csak akkor érvényesek, ha azokat írásban tették meg és a Felek aláírták.

7.3. Jelen Szerződés a Felek írásbeli megállapodásával megszüntethető. A Szerződés megszűnése nem mentesíti a Feleket azon kötelezettségek teljesítése alól, amelyek a Szerződés érvényességi ideje alatt keletkeztek.

7.4. A Megrendelő jogosult a Szerződés teljesítését peren kívül egyoldalúan megtagadni és a jelen Szerződést felmondani az alábbi esetekben:

• a Vállalkozó a munka megkezdésének egy napot meghaladó késedelme a Megrendelőn kívülálló okok miatt;
• a Vállalkozó a munkavégzés határidejét (beleértve a projektdokumentáció kiadására vonatkozó ütemtervben meghatározott határidőket is) több mint napon keresztül megsérti;
• a Vállalkozó által az elkészült terv és műszaki dokumentáció átadása során a Megrendelőn kívül álló okokból több mint napot késik;
• az engedély törlése, az állami szervek egyéb aktusai a hatályos jogszabályok keretein belül, a Vállalkozó megfosztása a munkavégzés jogától.

7.5. Ha a Megrendelő a jelen Szerződésben vállalt kötelezettségeit határidőben nem teljesíti, és ez a munkavégzés késedelméhez vezet, a Vállalkozónak jogában áll a munkavégzés időtartamát a megfelelő időtartamra meghosszabbítani. Ha a Vállalkozó rendelkezik további kiadások az Ügyfél kötelezettségeinek elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése okozta, köteles haladéktalanul írásban tájékoztatni az Ügyfelet e költségek mértékéről, dokumentumokkal igazolva, amelyek alapján a Felek megállapodást kötnek az ütemezésről. és visszatérítésük formája.

7.6. Abban az esetben, ha a Megrendelő megállapította a konzerválás vagy a munka felfüggesztésének szükségességét határozatlan időre, Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a konzerválás (felfüggesztés) pillanatáig elvégzett munkákat a Vállalkozónak a felfüggesztéstől számított öt napon belül teljes mértékben megfizeti.

7.7. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az egymástól kapott vagy a jelen Szerződés szerinti munkavégzés során tudomásukra jutott információkat bizalmasan kezelik, előzetes írásbeli nyilatkozat nélkül nem adnak ki vagy adnak ki információkat általában vagy különösen harmadik félnek. a másik fél hozzájárulása e megállapodás értelmében. Bármilyen kárt, amelyet a Félnek okozott a jelen Szerződésben foglalt titoktartási követelmények be nem tartása, a vétkes fél teljes mértékben megtéríti.

7.8. Jelen Megállapodás két példányban készült, mindkét fél számára egy-egy példányban, amelyek mindegyike azonos jogi erővel rendelkezik.

7.9. A jelen Megállapodás minden melléklete annak szerves részét képezi:

8. A FELEK JOGI CÍME ÉS BANKI ADATAI

Vevő

Vállalkozó Jur. cím: Postacím: TIN: KPP: Bank: Elszámolás/számla: Korr./számla: BIC:

9. A FELEK ALÁÍRÁSA

Ügyfél _________________

Vállalkozó __________________

Felhívjuk figyelmét, hogy a szerződés ügyvédek által összeállított és ellenőrzött, példaértékű, az ügylet konkrét feltételeinek figyelembevételével véglegesíthető. A webhely adminisztrációja nem vállal felelősséget a jelen megállapodás érvényességéért, valamint az Orosz Föderáció jogszabályainak való megfeleléséért.

Tervezési és kivitelezési szerződés
№ _______

Moszkva "___" _____________ 200___

ROSINTER RESTAURANTS LLC, a továbbiakban: „Ügyfél”, képviseletében Vezérigazgató ________, egyrészt a Charta alapján, másrészt
LLC _______________________________________________, a továbbiakban: "Vállalkozó", képviseli _____________________________________________, eljáró
_______________________ alapján viszont a jelen Szerződést az alábbiak szerint kötötték:

AZ 1. CIKK FOGALOMMEGHATÁROZÁSAI

A jelen Szerződésben használt fogalmak a következő szövegben a következőket jelentik:

„Felek” – „Megrendelő” és „Vállalkozó”.

"Ügyfél" - LLC "_______________", entitás az Orosz Föderáció jogszabályaival összhangban készült.

"Vállalkozó" - ______________________________, az Orosz Föderáció jogszabályaival összhangban létrehozott jogi személy, amely a jelen Szerződés alapján munkát végez a Szövetségi Építésügyi Ügynökség által kiadott, _______________________ számú, "___" __________________ 200__. számú engedély(ek) alapján. és Lakás- és kommunális szolgáltatások au pair.

"Objektum" - Az épületet jelenti (a "___________________________" étterem helyiségei), melynek címe: ____________________________________________, teljes területtel _____________ négyzetméter, amelyben a Vállalkozó a jelen Szerződés feltételeinek, az építési szabályzatoknak és a munkavégzés időtartama alatt az Orosz Föderációban hatályos előírásoknak megfelelően végzi a munkát.

„Munkák” – A jelen Szerződés céljainak eléréséhez szükséges és elégséges intézkedések összessége, beleértve a jelen Szerződés Mellékleteiben meghatározott összes munkát, de nem kizárólagosan, beleértve:
- előprojekt kivitelezése, tervezési munkák ( villanyszerelési munkák, szellőztetés és légkondicionálás, vízellátás és csatornázás, kisfeszültségű rendszerek, tűzoltó rendszer stb.), valamint az Állami Ellenőrző és Felügyeleti Szolgálatoktól a jelen Szerződés szerinti munkák elvégzéséhez szükséges összes engedély és jóváhagyás beszerzése;
- javítás, szerelés, befejezés, üzembe helyezés és egyéb munkák, beleértve az anyagok, termékek, berendezések szállítását;
- az elkészült munkák átadása az Átvevő (Munka) Bizottságnak;
- az elkészült Munkák átadása a Megrendelőnek az elvégzett munka átvételi okirata alapján és a Létesítmény üzembe helyezése.

„Rejtett munkák” – A későbbi munkák és építkezések által elrejtett munkákat jelenti. Az elrejtett munkák minősége és pontossága a későbbi munkák elvégzése után nem állapítható meg.

"Elvégzett munkák átvételi okirata" - a Felek által aláírt dokumentum, amely a jelen Szerződésben meghatározott egyes munkák Vállalkozó általi elvégzéséről szól, a jelen Szerződésben meghatározott feltételekkel összhangban.

„Összes elvégzett munka átvételi igazolása” – a Felek által aláírt dokumentum a jelen Szerződésben meghatározott létesítményben a Vállalkozó által elvégzett valamennyi munkáról.

"Csatlakozás a közművekhez" - Belső csatlakozás mérnöki kommunikáció kültérre mérnöki hálózatok TU szerint készült. A csatlakozás létrejön:
- elektromos hálózatok- az épületen belül elhelyezett kapcsolótábláról;
- kisfeszültségű hálózatok - az épületen belül elhelyezett pajzsról;
- hidegvízellátás - a vízmérő egységről;
- fűtés - ITP-től;
- csatornakivezetések - meglévő lefolyókba.

"Végrehajtási dokumentáció" - Vállalkozó által a kivitelezés eredményei alapján készített teljes dokumentumkészlet (rajzok, diagramok stb.) bizonyos fajták Olyan munkák, amelyek bemutatják a munkák pontos tényleges helyét, méreteit és részleteit abban a formában, ahogyan azokat elvégzik, valamint, de nem kizárólagosan, a létesítményi berendezések kezelési utasításait, útleveleket és tanúsítványokat a berendezésekhez és anyagokhoz, a rejtett okmányokat Munkák és egyéb dokumentumok az MGSN 8.01-00 "D" függeléke szerint, a mérnöki rendszerek tesztelésének jegyzőkönyvei és az elvégzett üzembe helyezési munkákról szóló aktusok.

"Kaució" - annak biztosításának módja, hogy a Vállalkozó a Létesítmény üzemeltetése során feltárt hiányosságok és hiányosságok időben történő kiküszöbölésére vonatkozó kötelezettségeit az elvégzett munkáról szóló átvételi okirat Felek általi aláírásától számított 3 (három) éven belül teljesítse. . A Szerződés összköltségének 10 (tíz)%-ának megfelelő óvadékot a Megrendelő a Vállalkozónak fizetendő pénzösszegből a Szerződés 5. pontjában foglalt feltételek szerint tart le.
Az 5.5. pontjában foglaltak szerint a felek a vonatkozó, a Felek által aláírt Elszámolási Okirat alapján jogosultak hasonló viszontkövetelést pénzbeli fizetés nélkül beszámítani.

„Alvállalkozók” – a Vállalkozó által a Vállalkozó Szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítésére bevont szervezetek és személyzetük. Az Alvállalkozók képzettségének meg kell felelnie a Szerződés alapján végzett munka jellegének.

„Jóváhagyás” – Megbízó és Vállalkozó, illetve hatáskörükön belül meghatalmazott képviselői által szabályszerűen kiállított írásbeli megerősítés.

„Szerződés” – Ez a Megrendelő és a Vállalkozó által aláírt dokumentum, a hozzá fűzött összes Szerződéssel és Mellékletével, valamint minden kiegészítéssel és változtatással, amelyet a Felek az érvényességi ideje alatt aláírtak.

"Kulcsrakész" - A Vállalkozó által végzett munka az "Útmutató az építési szerződések összeállításához az Orosz Föderációban" alapján (az Orosz Föderáció Építésügyi Minisztériumának BF-558/15 92. június 10-i levele) ), jelen Szerződésnek megfelelően. A munkák magukban foglalják: előprojekten végzett munkák, tervkészítés; a munkavégzéshez szükséges illetékes hatósági engedélyek beszerzése és a Létesítmény üzembe helyezése; javítás, szerelés és Befejező munka; az Objektum felszerelése mérnöki rendszerek(a jelen Szerződésben meghatározott mennyiségben), ideértve a fűtést, szellőztetést és légkondicionálást, vízellátást és csatornázást, gyengeáramú rendszereket, sprinkleres tűzoltó rendszereket, energetikai, vízvezeték-, ill. segédeszközök; az üzemeltetés során feltárt hibák kiküszöbölése; a Létesítmény üzemeltetéséhez szükséges műszaki dokumentáció átadása a Megrendelő részére; az Objektum végleges üzembe helyezésének biztosítása. Az objektumot teljes egészében kereskedelmi (funkcionális) használatra készen adják át a Megrendelőnek.

A fent használt definíciók egyedülálló, többes számban is használható, ha a jelen Szerződés értelmében szükséges.

2. CIKK A SZERZŐDÉS TÁRGYA
2.1. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő utasítására a Létesítményben a jelen Szerződésben foglaltaknak megfelelően kulcsrakészen elvégzi a munkákat és azok eredményét átadja a Megrendelőnek, a Megrendelő pedig vállalja, hogy a Munkák eredményét átveszi. és fizessen érte.
2.2. Vállalkozó vállalja az 1. számú mellékletben meghatározott projektdokumentáció kidolgozását.
2.3. A Vállalkozó vállalja, hogy a projektdokumentációt a 2. számú mellékletben foglalt követelményeknek megfelelő projektdokumentációnak megfelelően kidolgozza. A Vállalkozó köteles a Tulajdonos részére a Projektdokumentációt két nyelven: orosz és angol nyelven átadni.
2.4. Vállalkozó vállalja, hogy a Vállalkozó által készített és Megrendelő által elfogadott tervdokumentációban meghatározott Létesítményben építési-szerelési munkákat végez.
Vállalkozó vállalja, hogy a Létesítményben építési és szerelési munkákat a Munkatervben (jelen szerződés 3. sz. melléklete) meghatározott határidőn belül végez.
2.5. Vállalkozó vállalja, hogy a Létesítményben építési és szerelési munkákat a jelen szerződés 4. számú mellékletében (Műszaki dokumentáció) foglalt követelményeknek megfelelően végez.

3. CIKK SZERZŐDÉSI ÁR ÉS FIZETÉSI ELJÁRÁS
3.1. A Vállalkozó által a jelen szerződés alapján elvégzett munkák teljes költsége (_________________________) rubel, beleértve az áfát 18% - _________________ (__________________________ ________) rubel. Részletes leírás a Vállalkozó által jelen szerződés alapján elvégzett munkák költsége (részletek) a Becslésben (jelen szerződés 5. sz. melléklete) van feltüntetve.
3.2. A projektdokumentáció kidolgozásának költsége (_________________________) rubel, beleértve az áfát 18% - _________________ (__________________________ ________) rubel.
3.3. Az építés költsége szerelési munkák(_________________________) rubel, beleértve a 18% áfát - _________________(___________________________ ________) rubel.
3.4. A Vállalkozó által a jelen szerződés alapján elvégzett munkák összköltsége magában foglalja a Vállalkozó jelen Szerződés szerinti kötelezettségeinek maradéktalan teljesítéséhez szükséges összes munka költségét, beleértve a Vállalkozó által a jelen Szerződés szerinti munkák elvégzéséhez felhasznált anyagok, berendezések költségét is. , a létesítménybe telepített mechanizmusok stb., figyelembe véve vámokés az Orosz Föderáció területére behozott anyagokból és berendezésekből fizetett díjak, a szállítás költsége, a Vállalkozó költségei a szükséges jóváhagyások, engedélyek, szavatosságok megszerzéséhez, teszteléshez, ellenőrzésekhez, következtetésekhez stb.
3.5. A jelen szerződés aláírásától és a Vállalkozó által a Megrendelő részére a szerződés jelen pontjában meghatározott összegű számla kiállításától számított legfeljebb 20 (húsz) napon belül a Megrendelő 30 összegű előleget fizet a Vállalkozónak. A tervdokumentáció kidolgozásának költségének %-a (harminc százaléka), az építési és szerelési munkák költségének 30%-a (harminc százaléka), nevezetesen: ___________
3.6. A Megrendelő a Projektdokumentáció átvételi okirat Felek általi aláírásától számított legfeljebb 20 (húsz) napon belül köteles a Vállalkozó részére a projektdokumentáció kidolgozásának költségének 65%-át (hatvanöt százalékát) megfizetni, nevezetesen: _________.
3.7. Az építési és szerelési munkák átvételi okiratának Felek általi aláírásától számított legfeljebb 20 (húsz) napon belül a Megrendelő kifizeti a Vállalkozónak az építési és szerelési költség 65%-át (hatvanöt százalékát). működik, nevezetesen: _______.
3.8. A Vállalkozó szavatossági kötelezettségeinek teljesítése érdekében a Létesítmény üzemeltetése során feltárt hiányosságok, hiányosságok időben történő, három éven belüli elhárítására a Megrendelő a teljes költség 10 (tíz)%-ának megfelelő Óvadékot tart le. pontja szerint: ___________ (_________) rubel. Megrendelő óvadékot fizet a vállalkozónak a jelen szerződésben előírt módon.

4. CIKK A MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI
4.1. A jelen szerződésben foglalt valamennyi munkát a Vállalkozónak el kell végeznie és át kell adnia a Megrendelőnek az összes elvégzett munka átvételi okirata szerint legkésőbb „___” _____________ 200__.
4.2. A Megrendelő legkésőbb a jelen Szerződés Felek általi aláírásától számított 5 (öt) napon belül benyújtja az Objektumot a Vállalkozóhoz a Felvételi igazolás alapján.
A Munkák befejezésének időpontja a Munkák Létesítményben történő Megrendelő részére történő átadása és az Átvételi Okirat felek általi aláírása az összes elvégzett munkára vonatkozóan.
4.3. Ha a Megrendelő a Szerződés időtartama alatt további munkálatok elvégzését vagy a Munkák terjedelmének megváltoztatását követeli meg, az ilyen munkák elvégzésének feltételeit és költségeit a Felek megállapodnak, és a Szerződéshez csatolt kiegészítő megállapodásokban rögzítik.
4.4. A Vállalkozó által a Munkák idő előtti teljesítése esetén, a jelen Szerződésben meghatározott határidőkkel ellentétben, a Megrendelőnek jogában áll a jelen Szerződést egyoldalúan és peren kívül felmondani a Vállalkozóhoz intézett írásbeli felszólítással, és másik vállalkozót megbízni a Munkák befejezésére. , az e célból felmerült költségek utólagos megtérítésével Vállalkozó.

5. CIKK FIZETÉSI FELTÉTELEK
5.1. A jelen Szerződés szerinti kifizetések eredeti számlák alapján történnek, amelyeket legkésőbb 5 (öt) munkanappal a fizetési határidő előtt kell átutalni a Megrendelőnek. A Vállalkozó által az eredeti számla átadásának késedelme feljogosítja a Megbízót a fizetési késedelem időtartamának arányában történő visszatartására; ebben az esetben a Megrendelőt nem alkalmazzák szankciók.
5.2. A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek benyújtani az oroszországi adójogszabályok által előírt összes dokumentumot. Ha a Vállalkozó nem nyújtja be az oroszországi adójogszabályok által előírt dokumentumokat (nem megfelelően elkészített dokumentumokat szolgáltat), vagy nem nyújtja be azokat időben, a Megrendelőnek jogában áll felfüggeszteni a jelen megállapodás szerinti kifizetéseket mindaddig, amíg a Vállalkozó minden szükséges dokumentumokat, anélkül, hogy bármilyen szankciót alkalmazna az Ügyféllel szemben.
5.3. Fizetési dátumok azt a dátumot jelentik, amikor a pénzeszközöket az Ügyfél számlájáról levonják.
5.4. A jelen Szerződés szerinti pénzkövetelési jog átruházása csak a vonatkozó Kiegészítő Szerződés Felek általi előzetes aláírása esetén lehetséges. Kizárólag a Kiegészítő Szerződés aláírása jelenti a Megrendelő megfelelő értesítését (beleegyezését) a követelési jog Vállalkozóról harmadik személyre történő átszállására. E feltétel megsértése esetén az Ügyfélnek jogában áll megtagadni kötelezettségei teljesítését harmadik fél javára.
5.5. A Vállalkozó szavatossági kötelezettségeinek teljesítése érdekében a Létesítmény üzemeltetése során feltárt hiányosságok, hiányosságok időben történő, három éven belüli elhárítására a Megrendelő a teljes költség 10 (tíz)%-ának megfelelő Óvadékot tart le. pontja szerint.
A Felek jogosultak a homogén követelések ellenértékét pénzbeli fizetés nélkül beszámítani a Felek által aláírt vonatkozó Beszámítási Igazolás alapján.
Ha a Vállalkozó a Létesítményben feltárt hiányosságokat, hiányosságokat 3 (három) éven belül, a lehető legrövidebb időn belül, de semmiképpen sem haladja meg a Megrendelő általi észleléstől számított 10 (tíz) napon belül, a Megrendelő jogosult a feltárt hiányosságokat és hiányosságokat az óvadék terhére önállóan vagy más szervezet által megszüntetni, illetve a Vállalkozónak fizetendő Óvadék összegét csökkenteni. Az említett visszatartás esetén a Tulajdonos írásbeli visszatartási felszólítást küld a Vállalkozónak a visszatartott összegek csatolásával.
A vállalt jótállási kötelezettségek Vállalkozó általi megfelelő teljesítése esetén a Felek 4 (négy) havonta jótállási kötelezettségvállalási okiratot írnak alá. A jótállási kötelezettség felek általi aláírásának napjától számított 20 (húsz) napon belül a Megrendelő köteles a Vállalkozónak _____ (____) rubelt fizetni az óvadékból.
Amennyiben a Vállalkozó a szavatossági kötelezettségeit nem megfelelően teljesítette, és a Megrendelő az óvadékból levonást végzett, úgy a Megrendelő által az elmúlt 4 (négy) hónap eredménye alapján fizetendő összeg ennek megfelelően csökken. Ebben az esetben a Vállalkozónak fizetendő összeget fel kell tüntetni a megfelelő Jótállási átvételi jegyen.

6. CIKK A FELEK KÖTELEZETTSÉGEI
6.1. A szerződés teljesítéséhez a Vállalkozó:
6.1.1. Jelen Szerződés szerinti munkákat a rendelkezésre álló engedélyek, különösen az SRO tanúsítványok alapján végzi.
6.1.2. Ellátja a Vállalkozó jelen Szerződés szerinti Munkák elvégzéséhez szükséges anyagok és berendezések beszerzését, szállítását, vámfizetését és anyagtárolását, kirakodását, átvételét, tárolását és a Munkák elvégzéséhez szükséges szállítását.
6.1.3. Saját és saját anyagaiból (eszközeiből) a jelen Szerződés Mellékleteiben foglaltaknak megfelelő valamennyi Munkát a jelen Szerződés erejéig és a jelen Szerződésben rögzített határidőn belül elvégzi, és a munkát maradéktalanul a Megrendelő részére átadja. Viseli az építkezés karbantartásának terhét.
6.1.4. Gondoskodik a Létesítmény és a Létesítményben található ingatlanok biztonságáról, viseli azok véletlen elvesztésének és véletlen megrongálódásának kockázatát mindaddig, amíg a Létesítményt az összes elvégzett munkáról szóló Átvételi okirat alapján a Megrendelő részére átadják.
6.1.5. Elvégzi a Munkavégzés során a Létesítmény és a közvetlenül szomszédos utak szisztematikus és a munkák befejeztével végső tisztítását az építési hulladéktól, felesleges anyagoktól és termékektől, eltávolítja a szilárd anyagokat Háztartási hulladék, a terület szezonális tisztítása a hótól vagy lehullott levelektől, szétszedi és eltávolítja a létesítményből építkezési felszerelésés szemetet. A szemét és hulladék elszállítását a Vállalkozó saját költségén végzi.
6.1.6. Biztosítja, hogy a szükséges tűzoltási intézkedések valamint a biztonságot szolgáló intézkedések környezet a munkavégzés ideje alatt. A munkavégzés során felmerült jogszabályi és egyéb környezetvédelmi jogi aktusok követelményeinek megsértéséért a vállalkozó felel.
6.1.7. Vállalja, hogy a Projektdokumentációt a Megrendelővel és az állami felügyeleti szolgálatokkal, valamint a Bérbeadóval egyezteti, és a Megrendelő részére a megadott jóváhagyást igazoló dokumentumokat benyújtja ____________ 200___.-ig.
6.1.8. Mindent szállít segédanyagok, rögtönzött eszközöket és eszközöket, amelyek a Szerződésben (Mellékletek) nem szerepelnek, de a Szerződés szerinti munkák elvégzéséhez és a Létesítmény időben történő átadásához szükségesek a Munka-átvételi okirat szerint. Felelős a Megrendelő felé alvállalkozói tevékenységéért, mint sajátért.
6.1.9. Megrendelő kérésére vizsgálatot végez teherbíró képesség a meglévő épület építményei a 3.1. pontban meghatározott díjazás részeként. Szerződés.
6.1.10. Megrendelővel együtt, a Szerződésben meghatározott díjazás keretein belül megkapja a jelen Szerződés szerinti munkavégzéshez szükséges specifikációk a JSC Mosenergo-tól, a Vodokanal-tól, és szükség esetén az Ügyfél utasítására a Mosteploenergo-tól is.
6.1.11. Átadja a tervező szervezetnek a Megrendelő által a projekt kidolgozásához jóváhagyott dokumentációt.
Megkapja a Megrendelőtől és az állami ellenőrzési és felügyeleti szolgálatoktól a Munkák elvégzéséhez szükséges Engedélyeket és engedélyeket. Szerzői felügyeletet biztosít a Művek elkészítése felett.
6.1.12. Köteles a projekttel és a hatályos Szabályzattal és Szabályzattal összhangban intézkedéseket tenni a Létesítményen belüli és kívüli környezet védelme, valamint az állampolgárok vagy személyes vagyontárgyaik sérülésének, kárának elkerülése érdekében, amelyet környezetszennyezés, zaj vagy egyéb okok okoznak. a Munkák kivitelezése a Vállalkozó által.
6.1.13. Vállalja, hogy önállóan és saját költségén összehangolja a javítási és kivitelezési munkák kivitelezését a beépítettség feletti házakban élő magánszemélyekkel, valamint beépíthető csatolt Objektumok, házbizottságok, lakás- és kommunális szolgáltatások, DEZ stb.
6.1.14. Biztosítja maguktól valamint saját költségén a Munkák elvégzéséhez szükséges minden villany-, víz-, telefon- és telefax-kommunikációs, csatornázási, hőellátási stb. igényt, ideértve az ideiglenes kommunikáció lefektetését, az adminisztratív szervekkel való egyeztetést és a különálló használat díját. városi szervezetek számlái, ideértve a jelen pontban meghatározott szolgáltatások kifizetésének visszatérítését a városi szervezetek számláin a jelen Szerződés időtartama alatt a Megrendelő részére.
6.1.15. Saját költségén levonja az UGPS-t, a moszkvai IGASN-t és egyéb szükséges kifizetéseket, amelyek a Vállalkozó által a jelen Szerződés szerinti munkák elvégzésével kapcsolatosak.
6.1.16. Minden típusú biztosítást köt a jelen Szerződés 12. cikkével összhangban.
6.1.17. Vállalja, hogy az Átvevő (Munka) Bizottság által elvégzett munkák átadását "___" _____________ 200__. előtt biztosítja.
6.1.18. Kiszállítja az építési területről a Vállalkozó tulajdonát képező ingatlant, mielőtt az összes elvégzett munka átvételi okirata alapján a teljes munkakört átadná a Megrendelőnek.

6.2. A Szerződés teljesítéséhez a Megrendelő:
6.2.1. kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen megállapodás feltételei szerint teljesíti a kifizetéseket.
6.2.2. Jelen Szerződés aláírásától számított 5 (öt) munkanapon belül biztosítja a Vállalkozónak az Objektumra való felvételről szóló igazolás szerinti igazolást a munka elvégzésére.
6.2.3. Műszaki felügyeletet végez a munkavégzés felett, anélkül, hogy a Vállalkozó üzemi és gazdasági tevékenységébe beavatkozna, nevezetesen:
- figyelemmel kíséri az elvégzett munka minőségét és ütemezését;
- elvégzi a Vállalkozó által felhasznált anyagok minőségellenőrzését;
- ellenőrzést gyakorol a munkavégzési technológia betartása felett;
6.2.4. Abban az esetben, ha a munkavégzés során a Szerződésben foglaltaktól eltérést fedeznek fel, a Megrendelő jogosult követelni a Szerződésben foglaltaktól való eltéréssel végzett munka megszüntetését és azok kijavítását a Vállalkozó költségére.
6.2.5. A Megrendelő változtatási, kiegészítési javaslatot tehet mind a nem jóváhagyott, mind a jóváhagyott Projektdokumentációban.

A tervezési és kivitelezési szerződés folytatása:

Magától értetődik, hogy mindig figyelni kell a szerződés címére, de ez a jogi szférára vonatkozik. Tekintsük műszaki szempontból a projektre vonatkozó szerződés elkészítésének folyamatát. Áramellátás tervezésére vonatkozó szerződés megkötése a projekt hatókörének meghatározásával és a tervezési szakaszokkal kell kezdeni. Vannak tervezési szakaszok: EP (tervezet), P (projekt), R (working documentation) és RP (working draft). A tervezés jellemzően két P + R szakaszból áll, de egyszerű objektumok esetén megengedett két szakasz egy RP-be kombinálása.
Az EP előzetes tervezésének szakaszában kidolgozzák az objektum koncepcióját, és elvégzik a projekt előtti felméréseket. Az összesített gazdasági és műszaki mutatók. Például ebben a szakaszban meghatározzák az elektromos áram megszerzésének és fizetésének lehetőségét.
A P tervezési szakaszban az engedélyeket jóváhagyásra előkészítik. A dokumentáció ebben a szakaszban tartalmazza a megbízót műszaki megoldások. A projekt tartalmaz egy grafikus részt és egy magyarázó megjegyzést. A grafikus résznek tartalmaznia kell kördiagramm tápegység.
A P munkadokumentáció szakaszában a szerelési munkákhoz részletes részletes tervet dolgoznak ki. A munkarajzok a P szakasz alapján készülnek. A szakasz (P) dokumentációja az építési és szerelési munkákra vonatkozó jóváhagyott előző szakaszú Projekt (P) alapján készül.
Az RP szakaszban lévő projektet egyszerű objektumokra fejlesztik ki a tervezési specifikáció alapján. A munkatervezet a jóváhagyott részből és munkarajzokból áll. A munkatervezet jóváhagyása folyamatban van, valamint a P szakaszban.
A tervezési szakaszok ismeretében az ügyfél pontosan tudja, mit fog kapni ennek eredményeként tápegység kialakítása. Villamos tervezési szerződés közelítenie kell az alapár 30 százalékát a P szakaszban, 70 százalékát az R szakaszban, 85 százalékát az RP szakaszban és 15 százalékát az EP-ben. A tervezési szerződésben szereplő tervezési alapárat az oroszországi Gosstroy állami áraiban kell meghatározni az aktuális árszint szerint a speciális gyűjtemények szerint. különböző típusok szerkezetek.
A tervezési szerződés szükségszerűen tartalmaz egy záradékot a Megrendelő kötelezettségeiről. A tervezés megkezdése előtt a kivitelező rendelkezésére kell bocsátani azokat a kezdő dokumentumokat, amelyek nélkül a tervezés műszakilag lehetetlen. Belső tápellátás esetén ez az áramellátási engedély, az elhatárolási törvény és a feladatmeghatározás. Kültéri áramellátáshoz ez egyrészt geo-aljzat, másrészt tereprendezési projekt, ill függőleges elrendezés.
A formatervezési szerződést letöltheti weboldalunkról. A bemutatott tervezési szerződés minta, amelyet konkrét feltételekhez kell igazítani.
Összefoglalva, meg kell jegyezni, hogy csak olyan szervezettel lehet szerződést kötni tervezési szolgáltatások nyújtására, amely rendelkezik a tervezéshez SRO jóváhagyással.

© Minden anyagot az Orosz Föderáció szerzői jogi törvénye és az Orosz Föderáció Polgári Törvénykönyve véd. A teljes másolás tilos az erőforrás adminisztrációjának engedélye nélkül. A részleges másolás megengedett a forrásra mutató közvetlen hivatkozással. A cikk szerzője: a JSC Energetik LTD mérnökeiből álló csapat

A formanyomtatvány a dokumentum "Szerződés végrehajtására tervezés és felmérési munka(minta)" a „Háztartási, bérleti, építési szerződés" címszóra utal. Mentse el a dokumentumra mutató hivatkozást a közösségi hálózatokon vagy töltse le a számítógépére.

tervezés megvalósítására vonatkozó szerződések

és felmérési munkák

__________________ "___" ____________ 20__

________________________________________________________________________,

(szervezet vagy egyéni vállalkozó neve)

a továbbiakban: __ "Tervező", amelyet ________________________________ képvisel,

(beosztás, teljes név)

alapján eljárva __________________________________________________,

(alapszabály, szabályzat, meghatalmazás)

egyrészt, és _________________________________________________________,

(szervezet neve, állampolgár teljes neve)

a továbbiakban __ „Ügyfél”, képviseli __________________________________,

(beosztás, teljes név)

alapján eljáró _________________________________, másrészt

az alábbiak szerint kötötték ezt a megállapodást:

1. A Szerződés tárgya

1.1. A Megrendelő utasít, a Tervező vállalja a megbízást

az ügyfél műszaki dokumentáció kidolgozására és felmérés elvégzésére

munka, amelynek eredménye:

________________________________________________________________________.

1.2. Időben ___________ a Megrendelő átadja a Tervezőnek

jóváhagyott _____________ (ki által) tervezési feladat, valamint

_______________________________________________________________ (egyéb kiindulási adatok,

műszaki dokumentáció elkészítéséhez szükséges).

1.3. pontjában foglalt követelményeket a tervezőnek meg kell felelnie

feladat és egyéb kiinduló adatok a tervezés megvalósításához és

felmérési munkákat, és csak beleegyezésével jogosult azoktól eltérni

Vevő.

A projektdokumentációt teljes körűen el kell készíteni

építési szabályzat előírásainak megfelelően és

a munka eredményének Megrendelő részére történő átadása időpontjában hatályos szabályokat.

A Tervező kötelezettségei a naptól kezdve teljesítettnek minősülnek

az általa készített tervezet jóváhagyása ________________ (név

a vonatkozó projektek jóváhagyására illetékes szerv).

1.4. Az Ügyfél hatáskörei a földterület,

építésre biztosított _______________________ (név

objektum) _______________________ (név és adatok

tulajdoni okirat - egy telek kiosztásáról szóló törvény,

tulajdonosi igazolások, szerződések stb.).

Építési engedélyt adott ki _______________________ (név

hatóság, név, szám, az okmány kiállításának dátuma).

1.5. A Megrendelő vállalja a teljesített átvételét és megfizetését

Jelen szerződés 1.1. pontjában meghatározott tervezői munka.

2. Munkavégzés feltételei

2.1. A munka megkezdésének dátuma - a dátumtól számított ______________________ nap

Az 1.2 pontban meghatározott dokumentumok Tervező általi átvétele a Megrendelőtől

tényleges megállapodás.

2.2. A munka befejezési határideje ________________________________________________.

2.3. A köztes munkafázisok befejezésének határideje:

2.3.1. Felmérések lebonyolítása - ______________________________________________.

2.3.2. Műszaki dokumentáció kidolgozása - __________________________.

3. Munkaköltség és fizetési eljárás

3.1. A szerződés 1. pontjában meghatározott elvégzett munkára ben

ennek szerves részét képező becslésnek megfelelően

pontja értelmében a Megrendelő __________________ rubelt köteles fizetni a Tervezőnek.

3.2. Legkésőbb a szerződés aláírásának napjától számított __________ dátumig

köteles a Tervező részére a feltüntetett összeg __%-ának megfelelő előleget átutalni

a megállapodás 3.1 pontjában, i.e. ___________ rubel.

3.3. Az utólagos fizetéseket a Megrendelő számlák alapján teljesíti

Tervező, az elkészített okiratok aláírása után kiállítva

felek, és igazolják a 2.3. pontban meghatározott munkaszakaszok készenlétét

tényleges megállapodás.

3.4. A Tervező előlegének és számláinak kifizetését a Megrendelő teljesíti

banki átutalással, fizetési megbízással.

4. A szerződés időtartama

4.1. Jelen megállapodás aláírásának napjától lép hatályba

Megrendelő és tervező.

4.2. Ez a megállapodás legfeljebb _____________ időtartamra jön létre. Mikor,

ha a Tervező az elkészült munkát a Megrendelőnek a megadott határidőn belül nem szállítja át

határidő, vagy a projektet nem hagyja jóvá ____________________ (ki) in

_________________ (időtartam), az Ügyfél jogosult egyoldalúan

felmondani ezt a megállapodást.

4.3. Amíg a felek nem teljesítik kötelezettségeiket,

ebből a megállapodásból adódóan, vonatkozó feltételeket megállapodások

megtartják erejüket.

5. A felek kötelezettségei

5.1. A tervezőnek:

a feladatnak és egyéb kiindulási adatoknak megfelelő munkát végezzen

tervezéshez és szerződéskötéshez;

az elkészült műszaki dokumentációt egyeztetni kell a Megrendelővel, és mikor

szükséges, az Ügyféllel együtt - az illetékes állammal

a helyi önkormányzat szervei és szervei;

az elkészült műszaki dokumentációt és eredményeket átadja a Megrendelőnek

feltáró munka.

A tervező a műszaki dokumentációt nem jogosult harmadik félnek átadni.

személyek az Ügyfél hozzájárulása nélkül.

A Tervező szavatolja a Megrendelőnek, hogy harmadik személynek nincs joga

akadályozza a munkavégzést vagy korlátozza annak teljesítését

a Tervező által készített műszaki dokumentáció alapján.

5.2. Az ügyfél köteles:

kifizeti a Tervezőnek az általa elvégzett munkát;

használja a Tervezőtől kapott műszaki dokumentációt,

csak a szerződésben meghatározott célokra, a műszakit ne adja át

a dokumentációt harmadik félnek átadni, és az abban foglalt adatokat anélkül nyilvánosságra hozni

a Tervező hozzájárulása;

segíti a Tervezőt a tervezés megvalósításában és

felmérési munka ________________________________ (annak terjedelme és feltételei

támogatás);

a Tervezővel együtt részt venni az elkészült egyeztetésben

műszaki dokumentáció a megfelelő kormányzati szervekés

a helyi hatóságok;

által okozott többletköltségeket a Tervezőnek megtéríteni

a tervezés és a felmérés kezdeti adatainak megváltoztatása

a Tervezőtől független körülmények miatt működik;

felkéri a Tervezőt, hogy részt vegyen az ellen indított kereset tárgyában

Az elkészített műszaki hiányosságaival összefüggésben harmadik fél által a megrendelőnek

az elvégzett dokumentáció vagy felmérési munka.

6. A felek felelőssége

és vitarendezés

6.1. A munkavégzés késedelméért a Tervező fizet

Megrendelővel szemben a szerződés összegének __%-ának megfelelő kötbért és __%-os kötbért.

szerződés összege minden késedelem napjára.

6.2. pontjában előírt követelményektől való eltérésekért

az Ügyfél feladata, és kötelező érvényű a jelen szerződésben részes felekre nézve

építési szabályzatok és előírások Tervező minden eltéréshez

tól től meghatározott követelményeketösszegű kötbért köteles megfizetni a Megrendelőt

______________________.

6.3. A tervező felelőssége a nem megfelelő kivitelezésért

pontjában meghatározott munkák a jelen szerződés tárgyát képezik

az Orosz Föderáció Polgári Törvénykönyvének 761. cikkével összhangban.

6.4. A felek felelősségi intézkedései ebben nem rendelkeznek

szerződést, a polgári jogi normák szerint alkalmazzák

hatályos jogszabályok Oroszországban.

6.5. A végrehajtás során felmerülő viták és nézeteltérések

pontjában foglaltakat, a lehetőségekhez mérten tárgyalások útján fogják megoldani.

a felek között.

6.6. Ha lehetetlen tárgyalásos úton rendezni a vitákat

a felek megfontolásra benyújtják őket a ____________ (hely megjelölése).

lelet választottbíróság).

7. A munkák átadása, átvétele

7.1. A tervező köteles írásbeli értesítést küldeni a Megrendelőnek

a 2.3. pontban meghatározott minden közbenső munkaszakasz befejezése után

tényleges megállapodás.

7.2. Az értesítés kézhezvételétől számított _____________ napon belül

A megrendelő köteles a megfelelő szakasz elfogadását elvégezni.

7.3. Az egyes munkaszakaszok elfogadását kétoldalú aktus formalizálja

elfogadás, amelyet a Tervező részéről __________________ írt alá

és _______________________ az Ügyfél részéről.

8. További feltételek

8.1. pontban kifejezetten nem rögzített felek jogai és kötelezettségei

ezt a megállapodást az Orosz Föderáció Polgári Törvénykönyvével összhangban határozzák meg.

8.2. Kockázatok ____________________________________________________ (mi,

a biztosító neve, a biztosítási szerződés kelte és száma, valamint

stb.) __________ rubel összegre biztosítottak.

9. A felek címei és adatai

Ügyfél: ___________________________________________________________________________

Tervező: ____________________________________________________________

A felek aláírásai

Ügyfél __________________________________________ M.P.

Tervező ____________________________________ M.P.

Tekintse meg a dokumentumot a galériában:

• 
  Nem titok, hogy az irodai munka negatív hatással van a munkavállaló testi és lelki állapotára egyaránt. Elég sok tény alátámasztja mindkettőt.
• 
  Minden ember a munkahelyén tölti élete jelentős részét, ezért nem csak az a fontos, hogy mit csinál, hanem az is, hogy kivel kell kommunikálnia.
• 
  A pletyka a munkacsoportban meglehetősen mindennapos, és nem csak a nők körében, ahogyan azt általában hiszik.
• 
  Javasoljuk, hogy ismerkedjen meg az anti-tanácsokkal, amelyek megmondják, hogyan ne beszéljen egy irodai dolgozó vezetőjével.

Dokumentum információk:

Csatolt fájl:

Moszkva "___" _____________ 201__

A továbbiakban: „Ügyfél”, akit egyrészt __________________________ képvisel, a _______________________ alapján eljárva, egyrészt,

és a "__________________________________________________" (rövidített név - JSC "_______________"), a továbbiakban "Vállalkozó", amelyet a Charta alapján eljáró __________________ főigazgató képvisel, másrészt együttesen: a „Felek” jelen projektmunkákra vonatkozó szerződést (a továbbiakban: „Megállapodás”) a következőkről kötötték:

1. A Szerződés tárgya
1.1. Megrendelő utasítja, Vállalkozó pedig kötelezettséget vállal a ...-ra vonatkozó projektdokumentáció kidolgozására (a továbbiakban: „Munkák”).
1.2. Tervezési szakaszok: Tervezés és munkadokumentáció.
1.3. A Vállalkozó feljogosítja a Megrendelőt, hogy a jelen szerződés alapján kidolgozott projektdokumentációt az 1.1. pontban meghatározott létesítményben Munkák elvégzéséhez használja fel. tervezési munkákra vonatkozó szerződések.
1.4. A jelen Megállapodás tárgyát képező tervezési termékek műszaki, gazdasági és egyéb követelményeinek meg kell felelniük az SNiP és az Orosz Föderáció egyéb vonatkozó előírásainak.
1.5. A Vállalkozó a p.p.-ben meghatározott Munkákat elvégzi. 1.1. pontjában foglaltaknak megfelelően a Feladatkörben (1. sz. melléklet).

2. Munkaköltség és fizetési eljárás
2.1. szerinti munkák költségét a szerződéses árról szóló megállapodás jegyzőkönyve (4. sz. melléklet) állapítja meg, és összege ... dörzsölje. ... zsaru. (…) rubel 00 kop., ÁFA-val 18% - … (…) rubel … kop.
beleértve:
2.1.1. szakasz "Projekt" - ... (...) rubel, beleértve az áfát - 18%;
2.1.2. szakasz "Részletes dokumentáció" - ... (...) rubel, beleértve az áfát - 18%.
2.2. A Szerződés szerinti munkák kifizetése szakaszosan, a naptári terv szerint (2. sz. melléklet) az alábbi sorrendben történik:
2.2.1. A Megrendelő a tervezési munkára vonatkozó szerződés megkötésétől számított 15 (tizenöt) banki napon belül a Munkák összköltségének ... %-ának megfelelő előleget utal át, melynek összege ... (. ..) rubel, beleértve az áfát 18% - ... (...) rubel ... zsaru.
2.2.2. Az egyes szakaszokban hiánytalanul elkészült munkák kifizetését a Megrendelő az adott szakaszra vonatkozó Munka-átvételi okirat alapján, annak felek általi aláírásától számított 5 (öt) munkanapon belül, arányos levonás mellett teljesíti. a befizetett előleget.
2.3. A fizetési kötelezettség attól a pillanattól tekintendő teljesítettnek, amikor a pénzösszeg a Vállalkozó elszámolási számlájára megérkezik.
2.4. Az egyes szakaszok Munkáinak átvétele és a Munkák átvételi okiratának aláírási eljárása a bekezdések szerint történik. 4.2.-4.4. pontjában foglaltak szerint.
2.5. Amikor megváltozik feladatmeghatározás(1. sz. melléklet) a Felek megállapodása alapján, amely a Munkák terjedelmében és költségében változást eredményez, a Felek aláírják kiegészítő megállapodás jelen Megállapodáshoz, amely feltünteti a Munkák megváltozott mennyiségét és új költségét.

3. A Munkák befejezésének határideje
3.1. A Munkák befejezésének határidejét az 1. sz naptári terv munkák (2. számú melléklet), amely a tervezési munkákra vonatkozó szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
3.2. Ha a Megrendelő megszegi a munkaszerződésben rögzített feltételeket:
a) előleg fizetése;
b) az elfogadott munkaeredmények kifizetése;
a Munkák teljesítésének határideje a Szerződésből eredő fenti kötelezettségek Megrendelő általi teljesítésének késedelmére, de legfeljebb a Szerződés egészének időtartamára tolódik.

4. A Munkák átadás-átvételének rendje
4.1. Az 1.5. pontban meghatározott követelményeknek megfelelő Munkák eredményének Megrendelő általi elfogadása. A szerződések végrehajtása a bekezdésekben meghatározott módon történik. 4.2, 4.3. tervezési munkákra vonatkozó szerződések.
4.2. A Vállalkozó a Munkák szakaszonkénti elvégzését követően öt példányban köteles a Megrendelőnek átadni az adott szakaszra kidolgozott dokumentációt. papír hordozóés egy példány be elektronikus formában formátumokban:
- magyarázó jegyzetés egyéb szöveges dokumentáció formátumban Microsoft Word, Excel;
- rajzok AutoCAD formátumban;
- és a Művek színpadra történő átvételének okirata két példányban.
4.2.1. A Megrendelő a kézhezvételtől számított 5 (öt) munkanapon belül megvizsgálja a benyújtott dokumentációt és aláírja a Munka átvételi okiratát szakaszosan, vagy indokolással megtagadja az átvételt.
4.3. Ha a Megrendelő a Munkák átvételi okiratának aláírását a megfelelő szakaszban megtagadja, a Megrendelő írásban megküldi a Vállalkozónak a Munkák átvételének indokolással ellátott megtagadását, a szükséges fejlesztések listájával és azok végrehajtásának határidejével.
4.4. A Vállalkozó jogosult a Megrendelőnek a 7.7.2. pontban meghatározott címre küldeni. pontban felsorolt ​​tervezési munkákra vonatkozó szerződések 4.2. Szerződéses dokumentumok postai úton. A fenti cselekmények Megrendelő általi kézhezvételétől számított 5 (öt) munkanapon belül köteles azokat aláírni, és az egyik példányt a Vállalkozónak megküldeni, vagy a Vállalkozó részére indokolással ellátott elutasítást küldeni. Ha a Megrendelő a megadott határidő lejárta után nem küldi meg a Vállalkozó részére az elkészült Munkák átvételéről szóló aláírt okiratot vagy indokolással ellátott visszautasítást, a Munkák teljes egészében elfogadottnak, megfelelő minőségűnek és a feltételeknek megfelelően fizetendőnek minősülnek. pontja szerint.