Szerződésminta a projektdokumentáció kidolgozására. A tervezési munka elvégzésére vonatkozó szerződés jogi szabályozásának néhány jellemzője

alapján eljáró személyben , a továbbiakban " Tervező", egyrészt állampolgár, útlevél (sorozat, szám, kiállított), lakóhelye a címen, a továbbiakban: " Vevő”, másrészt a továbbiakban: „ A felek”, kötötték ezt a megállapodást, a továbbiakban: „Szerződés”, az alábbiak szerint:
1. A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA

1.1. A Megrendelő utasítja a Tervezőt a tervezési munka és a műszaki dokumentáció elkészítésére, a Tervező pedig vállalja, hogy a tervezési munka kivitelezésére feladatot készít, és a feladatnak megfelelően házra vonatkozó műszaki dokumentációt (projektet) készít. egyedi fejlesztés építési célra: .

1.2. A Tervező által elkészített feladat a Megrendelő jóváhagyásának pillanatától válik kötelezővé a felekre nézve.

1.3. A tervező a tervezési és felmérési munkák elvégzéséhez a feladatban és egyéb kiindulási adatokban foglalt követelményeket köteles betartani, azoktól csak a megrendelő hozzájárulásával jogosult eltérni.

1.4. A Tervezőnek a jelen Szerződésben meghatározott munkák elvégzésére vonatkozó jogát a következő dokumentumok igazolják:

  • számú engedélyt a évi ""-tól, kiadta.

1.5. A tervező az alábbi dokumentumok elkészítését vállalja: .

2. A MUNKÁK KÖLTSÉGE ÉS A FIZETÉSI ELJÁRÁS

2.1. A tervezési munkák költsége RUB áfa RUB, és a „Munkák terjedelmének és költségének kiszámítása” (Sz. melléklet) táblázat határozza meg.

2.2. A tervezési munkák költségét a projektdokumentáció terjedelmének megfelelően határozzák meg. A munkakör jelentős növekedése esetén a költség a felek megállapodása alapján módosulhat.

2.3. Megrendelő a jelen Szerződés megkötését követő napon belül a 2.1 pontban meghatározott összeget a Tervező elszámolási számlájára utalja.

3. A PROJEKT MUNKÁK IDŐTARTAMA

3.1. A tervező vállalja, hogy jelen szerződés megkötésétől számított napon belül a tervezési munkát maradéktalanul elvégzi.

4. A FELEK KÖTELEZETTSÉGEI

4.1. A tervező köteles:

  • Munkavégzés a megbízásnak és a tervezéshez és a szerződéshez kapcsolódó egyéb kiindulási adatoknak megfelelően;
  • Az elkészült műszaki (projekt) dokumentációt a Megrendelővel, szükség esetén a Megrendelővel együtt - az illetékes állami szervekkel, önkormányzatokkal egyeztetni;
  • Az elkészült műszaki (projekt) dokumentációt és a felmérési munka eredményeit átadja Megrendelőnek.

4.2. A Tervező a műszaki dokumentációt a Megrendelő hozzájárulása nélkül nem jogosult harmadik személynek átadni.

4.3. Tervező szavatolja Megrendelőnek, hogy a Vállalkozó által készített műszaki dokumentáció alapján harmadik személynek nincs joga a munkavégzést megakadályozni vagy korlátozni.

4.4. A megrendelő köteles:

  • Fizesse ki a Tervezőnek a jelen Szerződésben megállapított árat;
  • A Tervezőtől kapott műszaki (projekt)dokumentációt kizárólag a Szerződésben meghatározott célokra használja fel, a műszaki dokumentációt harmadik személynek nem adja át, és az abban foglalt adatokat a Tervező hozzájárulása nélkül nem adja ki;
  • Szükséges segítséget nyújtani a Tervezőnek a tervezési munkák elvégzésében;
  • Közreműködik a Tervezővel együtt az elkészült műszaki dokumentáció egyeztetésében az illetékes állami szervekkel, önkormányzatokkal;
  • A kiindulási adatokban bekövetkezett jelentős változás, valamint a Tervezőtől független egyéb körülmény miatt, amely a tervezési munkák költségének jelentős emelkedésével járt, megtéríti a Tervezőnek az ezzel összefüggésben felmerült többletköltségeit. ;
  • Az elkészített műszaki dokumentáció hiányosságai miatt a Megrendelővel szemben harmadik személy általi igény előterjesztésével kapcsolatos peres eljárás esetén a Tervezőt bevonni az ügybe.
5. A FELEK KÖTELEZETTSÉGEI

5.1. A műszaki (projekt) dokumentáció szakszerűtlen elkészítése, ideértve a kivitelezés során, valamint a műszaki dokumentáció alapján létrehozott létesítmény üzemeltetése során utólag feltárt hiányosságokat is a tervezőt terheli.

5.2. Ha a műszaki dokumentációban hibát találnak, a Tervező a Megrendelő kérésére köteles a műszaki dokumentációt térítésmentesen átdolgozni, valamint a megrendelőnek az okozott kárt megtéríteni.

5.3. Tervező a tervezési munka határidejének megsértése esetén a Megrendelőnek %-os kötbért fizet minden késedelmes nap után, de legfeljebb a munka teljes költségének %-a, kivéve, ha bizonyítja, hogy a késedelem az Ügyfél hibájából.

6. A FELEK KÖZÖTTI VITÁK MEGOLDÁSA. A SZERZŐDÉSBŐL SZÁRMAZÓ VITÁK KÖRE

6.1. A jelen Szerződés teljesítése során felmerülő vitás kérdéseket a felek tárgyalásos úton rendezik, a keletkezett megállapodásokat szükségszerűen a felek kiegészítő megállapodása (vagy jegyzőkönyv) rögzíti, amely a Szerződés szerves részévé válik. aláírásának pillanata.

6.2. Ha a Megrendelő és a Tervező között vita alakul ki az elvégzett munka hiányosságairól vagy azok okairól, valamint a vita tárgyalásos úton történő rendezésének lehetetlenségéről, bármelyik fél kérésére vizsgálatot lehet kijelölni. A vizsgálat költségei a Tervezőt terhelik, kivéve azokat az eseteket, amikor a vizsgálat azt állapítja meg, hogy a Tervező nem sértette meg jelen Szerződésben és a műszaki dokumentációban foglaltakat. Ezekben az esetekben a vizsgálat költségeit azt a felet kell viselni, aki a vizsgálat kijelölését kérte, és ha azt a felek megállapodása alapján jelölték ki, akkor mindkét fél egyformán.

6.3. Amennyiben a vitás kérdésekben nem sikerül megegyezésre jutni, a jelen Megállapodásból eredő vitát az Orosz Föderáció területén az Orosz Föderáció joga alapján és az általános joghatósággal rendelkező bíróság előtt kell megvizsgálni. az Orosz Föderáció jogszabályai határozzák meg. A követelésnek megfelelően az Ügyfél állandó lakóhelyén történik.

6.4. A felek alkalmazandó joga elismeri az Orosz Föderáció jogszabályait.

6.5. A Megállapodás által nem szabályozott kérdésekben az Orosz Föderáció törvényei és egyéb jogi aktusai, beleértve a Föderációt alkotó szervezetek és a helyi önkormányzatok által elfogadott vonatkozó jogszabályokat, alkalmazandók. A Szerződés feltételei és a törvények és egyéb jogszabályok rendelkezései közötti ütközés esetén a törvényt vagy más jogi aktust kell alkalmazni.

7. EGYÉB FELTÉTELEK

7.1. A felek közötti levelezés fax, e-mail üzenet, ajánlott levél cseréjével történik. Az üzeneteket a Szerződésben meghatározott címekre küldjük. Az erre vonatkozó értesítés időpontja a fax vagy e-mail üzenet elküldésének napja, valamint a levél postai küldését követő nap.

7.2. Ez a megállapodás két példányban készül – mindkét fél egy-egy példányban. A Szerződés szövegének és bármely mellékletének idegen nyelvre történő fordítása esetén az orosz nyelvű szöveg az irányadó.

8. A FELEK JOGI CÍME ÉS FIZETÉSI ADATAI

Tervező

  • Legális cím:
  • Levelezési cím:
  • Telefon fax:
  • TIN/KPP:
  • Fiók ellenőrzése:
  • Bank:
  • Levelező fiók:
  • BIC:
  • Aláírás:

Vevő

  • Regisztrációs cím:
  • Levelezési cím:
  • Telefon fax:
  • Útlevél sorozat, száma:
  • Által kiadott:
  • Kiadáskor:
  • Aláírás:

számú szerződés

projektdokumentáció kidolgozásához

LLC "Ivanov", a továbbiakban: Ügyfél, akit egyrészt a Charta alapján eljáró Ivanov I. I. igazgató képvisel, valamintLLC "Petrov-Proekt" (NP SRO "Interregionális Tervezők Szövetsége"; az SRO ________ számú tanúsítványa, 2012. _____ keltezése), a továbbiakban: "Vállalkozó", amelyet a Charta alapján eljáró Petrov P. P. igazgató képvisel, másrészt (együttesen a Felek) a jelen megállapodást az alábbiak szerint kötötték:

1. A Szerződés tárgya

1.1. A Megrendelő utasítja, a Vállalkozó pedig kötelezettséget vállal a létesítmény Terv- és Munkadokumentációjának kidolgozására és jóváhagyására vonatkozó munkák és szolgáltatások elvégzésére:Automata gőz- és melegvizes kazánház vészüzemanyag-takarékossággal (a továbbiakban: Munka vagy Dokumentáció).

1.2. A dokumentációt a Vállalkozó az alábbiak alapján dolgozza ki:

- A jelen megállapodás 1. számú mellékletét képező létesítmény tervezési feladatai;

- Megrendelő által a tervezéshez megadott kiinduló adatok jelen szerződés 1. számú mellékletének 9. pontja szerint;

- A Megrendelő által biztosított mérnöki felmérések eredményei a jelen megállapodás 1. számú mellékletének 10. pontja szerint.

1.3. A jelen szerződés 1. számú melléklete szerinti tervezés kiinduló adatait és a műszaki felmérések eredményeit a Megrendelőnek kell megadnia. 30 és 45 napon belül jelen megállapodás megkötésének időpontja szerint.

1.4. A jelen szerződés alapján végzett munkának meg kell felelnie a szabályozó dokumentumok követelményeinek, az Orosz Föderáció Városrendezési Kódexének, az Orosz Föderáció kormányának 2008. február 16-i 87. számú rendeletének, a Regionális Fejlesztési Minisztérium rendeletének Az Orosz Föderáció 2009. április 2-i 108. sz., az Orosz Föderáció egyéb vonatkozó szabályozási aktusai az építési tervdokumentáció összetételére, tartalmára és kivitelezésére, valamint a létesítmény tervezésére vonatkozó megbízásra vonatkozóan, amely a függelék 1. sz.

1.5. Vállalkozó vállalja, hogy a Megrendelő közreműködésével megszervezi és teljes körűen támogatja a terv- és becslési dokumentáció Állami Szakértői elkészítését, majd a pozitív Következtetés kötelező kézhezvételét.

2. A felek jogai és kötelezettségei

2.1. A megrendelő vállalja:

2.1.1. A jelen szerződés szerint elvégzett Munka határidőben történő átvétele és kifizetése.

2.1.2. A Vállalkozó rendelkezésére bocsátani a jelen szerződés szerinti Munkák elvégzéséhez szükséges dokumentumokat, információkat, valamint felelősséget vállalni azok teljességéért és pontosságáért.

2.1.3. A Vállalkozó által a jelen szerződés tárgyára vonatkozóan benyújtott anyagokat és dokumentumokat a Szerződésben meghatározott feltételek szerint áttekinti, jóváhagyja, jóváhagyja és elfogadja.

2.1.4. A kiindulási adatok Megrendelő általi nem időben történő kézhezvétele esetén köteles minden átvett dokumentum másolatát a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani annak kézhezvételét követő két munkanapon belül a jelen szerződés 1.2. pontjában előírt módon. Ha a dokumentumok követelményei nem felelnek meg a Vállalkozó által kidolgozott tervmegoldásoknak, közösen határozza meg a munkálatok körét és ütemezését a Dokumentáció javítása érdekében jelen szerződés módosításával, valamint az elvégzett munkák kifizetését.

2.1.5. Ha a Dokumentáció saját kezdeményezésű feldolgozása vagy javítása szükséges, a Vállalkozóval közösen határozza meg a meghatározott Munkák terjedelmét és költségét, valamint rögzíti azok végrehajtásának és fizetésének feltételeit a vonatkozó Kiegészítő Szerződésben.

2.1.6. Segíteni a Vállalkozót a Munka elvégzésében a Szerződésben meghatározott mértékben és feltételekkel.

2.1.7. A Szerződés alapján létrejött Dokumentációt kizárólag a jelen Szerződésben meghatározott célokra használja, harmadik személynek ne adja át, és a benne foglalt adatokat a Vállalkozó hozzájárulása nélkül ne adja ki.

2.2. A vállalkozó vállalja:

2.2.1. A jelen megállapodás, a létesítmény tervezési megbízás (1. sz. melléklet), a kiinduló adatok, a mérnöki felmérések és az engedélyek eredményei alapján vállalt kötelezettségek teljesítése.

2.2.2. Az egyes forrás- vagy engedélydokumentumok kézhezvételétől számított 5 (öt) munkanapon belül írásban tájékoztatni a Megrendelőt, ha a jelen dokumentum követelményei vagy feltételei nem egyeztethetők össze a Felek által elfogadott és a Vállalkozó által kidolgozott tervezési megoldásokkal. Ilyen ellentmondások esetén a dokumentumot az Ügyfél át nem ruházta, és a jelen megállapodás feltételeinek megfelelően a következmények jelentkeznek.

2.2.3. Az elkészült Munkát a jelen szerződés feltételei szerint adja át a Megrendelőnek.

2.2.4. Megrendelő írásos ésszerű észrevételei alapján saját költségén helyesbíteni és kiegészíteni a Munkát, ha a hibák a Vállalkozó hibájából következtek be, és a Megrendelő észrevételei nem mondanak ellent a jelen szerződésben foglaltaknak. A módosítások és kiegészítések e bekezdésben meghatározott határidejét a Felek a helyesbítések, kiegészítések mennyiségétől és jellegétől függően minden konkrét esetre külön állapítják meg. Amennyiben a Megrendelő utasításai túlmutatnak a jelen szerződés tárgyán, a Felek jelen megállapodáshoz Kiegészítést írnak alá, amely meghatározza az igényelt többletmunkák körét, határidőket és fizetési feltételeket.

2.2.5. A munkálatok és/vagy minden egyes szakasznak a jelen szerződésben foglaltaknak megfelelő befejezése után a Munka eredményét, valamint az elvégzett munkák átvételi okiratát a Megrendelőnek ellenérték fejében adja át a jelen szerződésben foglaltak szerint és feltételekkel. megegyezés.

2.2.6. A Felek által külön meghatározott határidőn belül, saját költségükön a hiányosságokat megszüntetik és a Dokumentációt kiegészítik a koordináló szervezetek észrevételei alapján, ha azok a Vállalkozó hibájából vagy hiányosságából származnak.

2.2.7. A Megrendelő vagy a felhatalmazott állami szervek észrevételei alapján saját költségén korrekciót hajt végre, ha a Vállalkozó hibájából következett be.

2.2.8. A jelen szerződés alapján elkészített Dokumentációt az Ügyfél beleegyezése nélkül ne adja át harmadik félnek.

2.2.9. A Megrendelő kérésére tájékoztatni a jelen szerződés végrehajtásának helyzetéről.

2.2.10. Írásban kellő időben tájékoztatni a Megrendelőt azokról a körülményekről, amelyek megakadályozzák a Vállalkozót a vállalt szerződéses kötelezettségek teljesítésében.

2.2.11. A Vállalkozó saját belátása szerint harmadik feleket von be a Munkák és/vagy azok részeinek elvégzésére, velük vonatkozó alvállalkozói szerződéseket kötve. Ebben az esetben a Megrendelővel szembeni felelősség a Munkák minőségéért és az alvállalkozó kiválasztásáért a Vállalkozót terheli.

2.3. Felek rögzítik, hogy a Dokumentáció, valamint egyéb dokumentumok (kiinduló adatok, mérnöki felmérések eredményei) változtatása csak a Megrendelő főmérnökével történt előzetes egyeztetés alapján lehetséges.

3. A munkavégzés menete és feltételei

3.1. Vállalkozó jelen szerződés teljesítését a megkötésének pillanatától kezdi meg hacsak a jelen megállapodás feltételei másként nem rendelkeznek.

3.2. A projekt előtti felméréseket a Vállalkozó belül végzi 30 (harminc) nap

3.3. A Vállalkozó által kidolgozott kezdeti tervadatokat a jelen szerződés 1. számú mellékletének 11. pontja szerint a Megrendelő rendelkezésére kell bocsátani. 30 (harminc) napon belül jelen megállapodás megkötésének napjától. A megrendelő vállalja 10 (tíz) napon belül figyelembe veszi a megadott kiindulási adatokat, jóváhagyja vagy észrevételeket küld a Vállalkozónak.

3.4. El kell végezni a terv és a munkadokumentáció kidolgozását 110 (száztíz) napon belül jelen megállapodás megkötésének napjától.

3.5. A Vállalkozó az elkészült és szabályszerűen kivitelezett Munkát 3 (három) példányban jelen szerződésben foglalt módon és feltételekkel adja át Megrendelőnek. Ezen túlmenően Vállalkozó 1 (egy) példányt elektronikus formában formátumban a Megrendelő rendelkezésére bocsát PDF.

3.6. A projektdokumentáció államvizsga letételének határideje meghatározásra került 60 (hatvan) napon belül a jelen megállapodás 1. számú mellékletének 33. pontja szerinti terv- és becslési dokumentáció, valamint az államvizsgához szükséges teljes dokumentumcsomag Megrendelő általi jóváhagyásának pillanatától számítva.

3.7. Vállalkozó vállalja, hogy a projekt szakaszait az államvizsga előtt egyezteti a Megrendelő erre felhatalmazott szervizeivel.

3.8. A Vállalkozó vállalja, hogy a projektdokumentáció szükséges jóváhagyását a felhatalmazott állami szervekkel és önkormányzatokkal elvégzi.

3.9. Vállalkozó vállalja, hogy Megrendelő közreműködésével megszervezi és elvégzi a terv- és becslési dokumentáció állami vizsgálatának teljes körű támogatását, majd pozitív Következtetés megszerzését. Vállalkozó vállalja, hogy az Állami Szakvélemény elutasító következtetése esetén az észrevételeket megszünteti, amennyiben azok a Vállalkozó jelen szerződés szerinti feladatainak ellátására vonatkoznak, és az Állami Szakvélemény ismételt lefolytatásához dokumentumokat nyújt be. 15 (tizenöt) munkanapon belül.

3.10. Az erre felhatalmazott állami szervek és önkormányzatok projekt jóváhagyással kapcsolatos szolgáltatásait, valamint a terv- és becslési dokumentáció állami vizsgálatának költségét a Megrendelő fizeti.

3.11. A Munkák időtartamába nem számít bele a Vállalkozó által a Dokumentációnak a Megrendelő szolgáltatásaival, felhatalmazott állami szervekkel és önkormányzatokkal történő jóváhagyására fordított idő.

3.12. Ha a Megrendelő a megállapított határidőket nem tartja be:

Mérnöki felmérések kiinduló adatainak és eredményeinek biztosítása;

Munkák átvétele (az Átvételi Okirat időbeni aláírása vagy aláírása ellen indokolt kifogás közlése);

Jelen szerződés 1. számú mellékletét képező Tervfeladat 9. pontja, 10. pontja, 33. pontja szerinti államvizsgához szükséges dokumentumok készenléte;

Fizetés a munkák befejezett szakaszaiért;

A jelen szerződés szerinti Munkák elvégzésének határideje ennek megfelelően a Megrendelő jelen szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítésének késedelmes időszakára tolódik, a Megrendelő írásbeli értesítése mellett a szerződés meghosszabbításának okairól és feltételeiről és/vagy egyes szakaszai.

3.13. Ha a Munka több ütemben valósul meg, akkor az első ütemben a Munka kezdési időpontja az előleg beérkezésének napja, a következő szakaszban pedig a Munka kezdő időpontja a Munka kifizetésének napja. előző szakaszban, ha a felek megállapodása eltérően nem rendelkezik.

3.14. A Munka és/vagy szakaszai átvételét a Megrendelő az Átvételi Okirat aláírásával igazolja az alábbi sorrendben:

3.14.1. A Vállalkozó által bemutatott Munka eredményeinek és/vagy annak szakaszainak Megrendelő általi figyelembevétele megtörténik 10 (tíz) munkanapon belül a munkacsomag átvételének napjától.

3.14.2. A Megrendelő a fenti határidőn belül köteles aláírni az elvégzett munkára vonatkozó Átvételi Oklevelet, és annak egy példányát a Vállalkozónak megküldeni, vagy indokolással megtagadni a Munka és/vagy szakaszai átvételét.

3.14.3. Ha a Megrendelő a Munka átvételét megtagadja, a Felek a Vállalkozó által indokolt elutasítás kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül törvényt készítenek a hiányosságokról, a szükséges javításokról és azok végrehajtásának határidejéről. A Felek a hiányosságok kiegészítésére és kijavítására minden konkrét esetre határidőt határoznak meg, a javítások, javítások mértékétől és jellegétől függően.

3.14.4. Az aláírt átvételi okirat kézhezvételét követő öt munkanapon belül a Vállalkozó a Megrendelő rendelkezésére bocsátja a Tervdokumentáció fennmaradó készleteit.

3.14.5. A 3.14.1. pontban meghatározott határidő lejártát követően, indokolt visszautasítás hiányában, a Munka Megrendelő által elfogadottnak és egyoldalú Átvételi Okirat alapján kifizethetőnek minősül.

3.15. A Munka átvételének megtagadásának alapja, ha a Munka nem felel meg a jelen megállapodás követelményeinek és feltételeinek.

4. Munkaköltség és fizetési eljárás

4.1. A jelen megállapodásban előírt tervezési munkák költségét a Felek a jelen megállapodás 2. számú mellékletét képező tervezési munkákra vonatkozó előirányzat alapján állapítják meg.

4.2. A felek megállapodása szerint a jelen szerződés szerinti munkák költsége __________ rubel, az áfát nem tartalmazza.

4.3. 2. pontja alapján a Vállalkozó által egyszerűsített adózási rendszer alkalmazása kapcsán a jelen szerződés szerinti munkaköltség nem tartozik az általános forgalmi adó (ÁFA) hatálya alá. Az Orosz Föderáció adótörvénykönyve 2. része 26.2. fejezetének 346.11.

4.4. A jelen megállapodás szerinti fizetés előleget biztosít az összegben ______ rubel.

4.5. A Vállalkozó által kidolgozott kezdeti tervadatok Megrendelő általi jóváhagyása után a jelen szerződés 1. számú mellékletének 11. pontja szerint a Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Vállalkozónak fizet. __________ rubel.

4.6. A kidolgozott terv és munkadokumentáció átvételi okiratának Megrendelő általi aláírásakor a Megrendelő vállalja, hogy a Vállalkozó részére megfizeti. _____________ rubel.

4.7. A fennmaradó mennyiség ___________ rubel A Megrendelő a Vállalkozónak a projektdokumentációra vonatkozó Állami Szakértői pozitív következtetés kézhezvételétől számított 10 napon belül köteles fizetni.

4.8. A fizetés napja a pénzösszeg Vállalkozó számlájára történő beérkezésének napja.

5. A felek felelőssége

5.1. A jelen megállapodás alapján vállalt kötelezettségek megszegéséért a felek az Orosz Föderáció jogszabályai szerint felelnek.

5.2. A Vállalkozó nem felel a jelen Szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítésének elmulasztásáért, ha azt a Megrendelő olyan cselekménye vagy mulasztása okozta, amely a Vállalkozóval szemben fennálló jelen Szerződésből eredő saját kötelezettségeinek elmulasztását eredményezte.

5.3. Ha a Megrendelő megsérti a Munka fizetési feltételeit (a megfelelő szakaszban), köteles a Vállalkozónak a tartozás 0,03%-ának megfelelő kötbért fizetni minden egyes fizetési késedelem napjára, de legfeljebb a fizetési késedelem 10%-a. jelen szerződés összege.

5.4. Az elkészült Munkák (rész és/vagy Szakasz) fizetési késedelme, a kezdeti és/vagy engedélyek kiadásának 14 (tizennégy) banki napot meghaladó késedelme esetén a Vállalkozónak jogában áll felfüggeszteni a Munkák végrehajtását a tervezési szakaszok minden szakaszát a vonatkozó további feltételekről szóló megállapodás aláírásáig és a Munkák elvégzésének határidejéig.

5.6. Ha a Vállalkozó a Vállalkozó hibájából a Vállalkozó hibájából megsérti a Munka átadási határidejét, Vállalkozó a késedelmi költség 0,03%-ának megfelelő kötbért köteles fizetni Megrendelőnek. munkaszakasz minden késedelmes nap után, de legfeljebb a jelen megállapodás összegének 10%-a.

5.7. A kötbér megfizetése nem mentesíti a Feleket a természetbeni kötelezettségek teljesítése alól. A kötbér önkéntes elismerése annak a Fél számlájára történő átvétele, amelyik írásbeli kérelmet és indoklást nyújtott be a beszedésükre.

5.8. A Felek mentesülhetnek a felelősség alól vis maior körülmények fennállása esetén, valamint a Felek akaratától függetlenül felmerülő egyéb esetekben, ha a féltől nem várható el, hogy ezeket a körülményeket a szerződés megkötésekor figyelembe vegye, vagy elkerülje vagy legyőzze. ezek a körülmények vagy következmények.

Vis maiornak minősülnek különösen az alábbi események: árvíz, földrengés, tűz és egyéb természeti katasztrófák, háború, ellenségeskedések, a kötelezettségek teljesítését befolyásoló hatósági és igazgatási cselekmények.

A fenti körülmények fennállását és időtartamát bizonyítják az arra felhatalmazott szervezetek által az Orosz Föderáció hatályos jogszabályainak megfelelően kiállított tanúsítványok. A vis maior által érintett fél köteles haladéktalanul értesíteni a másik felet táviratban vagy levélben, ideértve e-mailben vagy faxon a vis maior típusáról és lehetséges időtartamáról, valamint a szerződéses kötelezettségek teljesítését akadályozó egyéb körülményekről. Ha a fenti körülmények bekövetkeztét nem értesítik kellő időben, a vis maior által érintett fél nem jogosult arra hivatkozni, kivéve azt az esetet, amikor a vis maior körülmény a bejelentés időben történő megküldését akadályozza.

5.9. A vis maior és egyéb, a felelősség alól mentesítő körülmények fennállása alatt a felek kötelezettségei szünetelnek. Ha a jelen cikk szerinti körülmények 60 (hatvan) naptári napon túl tartanak, a Felek kötelesek dönteni jelen megállapodás sorsáról. Megállapodás elmaradása esetén a vis maior által érintett fél jogosult a szerződést egyoldalúan felmondani, miután erről a másik felet 10 (tíz) naptári napon belül írásban (levélben, táviratban, faxon, e-mailben) értesíti. felmondás előtt. Ezzel egyidejűleg a Vállalkozó köteles valamennyi korábban hozzá beérkezett és a Munka elvégzésével vissza nem igazolt kifizetést ugyanezen határidőn belül visszautalni Megrendelő elszámolási számlájára.

6. A felek kapcsolatai.

A szerződés módosításának és felmondásának eljárása

6.1. A jelen megállapodásban foglalt minden változtatást és kiegészítést a Kiegészítő Megállapodás hajtja végre, az Orosz Föderáció hatályos jogszabályai szerint, kivéve, ha a jelen megállapodás feltételeiből más következik.

6.2. A felek saját belátásuk szerint és közös megegyezéssel jogosultak jelen szerződést megváltoztatni vagy felmondani. A jelen szerződés feltételeinek megváltoztatása és felmondása írásban történik Kiegészítő Szerződés vagy a Felek vagy meghatalmazott képviselőik által aláírt Szerződés formájában.

6.3. A jelen szerződés a Megrendelő kérésére egyoldalúan felmondható abban az esetben, ha a Vállalkozó saját hibájából lényegesen megsértette a Munka / egyes szakaszainak határidőre történő (egy hónapot meghaladó) teljesítésére vonatkozó jelen szerződés feltételeit.

6.4. Jelen szerződés a Vállalkozó kérelmére egyoldalúan felmondható, ha a Megrendelő az előleg fizetési kötelezettségének határidőben nem tett eleget, vagy az előleget nem fizette be teljes mértékben (3 hónapot meghaladó fizetési késedelem), nem átadta az eredeti engedélyezési dokumentációt (3 hónapnál hosszabb késés).

Ezekben az esetekben a Vállalkozó/Megrendelő írásban figyelmezteti a felet az ilyen jogsértésekre, felszólítva azok ésszerű határidőn belüli megszüntetésére, vagy tájékoztatja a jelen szerződés megszűnéséről annak megszűnése előtt 30 nappal.

6.5. A Munka jelen szerződés szerinti megszüntetése vagy felfüggesztése esetén (a Megrendelő kezdeményezésére, a felek megállapodása alapján, a jelen szerződésben és a hatályos jogszabályokban meghatározott egyéb feltételek mellett) a Megrendelő köteles a Vállalkozótól elfogadni. az átvételi okirat szerint a jelen szerződés megszűnésekor elkészült Munkát, és megfizeti annak költségét, amelyet a Vállalkozó határoz meg, a ténylegesen elvégzett Munka mennyisége, a jelen szerződés feltételei és ára alapján, az Ügyfél által teljesített előlegek. A Megrendelő általi fizetés és a Vállalkozó által a befejezetlen munkák átutalása a jelen Szerződésben meghatározott módon történik. A hiányos munkákat a Vállalkozó az 1. példányban papír alapon adja át.

6.6. Jelen Megállapodás két, azonos jogi erővel rendelkező példányban készül, mindkét fél számára egy példányban.

6.7. Valamelyik fél által a jelen szerződéssel kapcsolatban küldött minden értesítést, üzenetet, reklamációt írásban kell megtenni, és megfelelően továbbítottnak minősül, ha:

személyesen átadva;

Ajánlott levélben küldve átvételi elismervénnyel.

Sürgős esetben a Felek jogosultak egymásnak a szükséges értesítéseket, reklamációkat, üzeneteket e-mailben és/vagy telefaxon megküldeni. A közös termelési értekezletek során hozott és a felek által aláírt vonatkozó jegyzőkönyvekben tükröződő határozatok kötelezőek a felekre nézve. Az értekezletek végén meghozott, a szerződéses kötelezettségeken túlmutató határozatokat utólag megfelelő kiegészítő megállapodások formájában kell formalizálni.

6.8. A Felek intézkedéseket tesznek a jelen Megállapodás végrehajtásából, módosításából vagy felmondásából eredő viták közvetlen rendezésére a Felek meghatalmazott képviselői közötti közvetlen tárgyalások útján.

6.9. A jelen szerződés feltételeiről (beleértve a követeléseket is) szóló levélben folytatott tárgyalások során, valamint a jelen szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése során felmerülő kérdések megoldása során, a jelen szerződés mellékleteinek és megállapodásainak feltételeiben megállapodva, a Felek megállapodást kötnek. elbírálásuk határideje legfeljebb 7 és (hét) munkanap. Viták és a felek közötti megállapodás sikertelensége esetén a vitát a Szamarai Régió Kereskedelmi és Iparkamara választottbírósága elé utalják.

7. Különleges feltételek

7.1. A jelen Szerződés alapján kidolgozott Dokumentáció felhasználási jogát a Megrendelő csak a Vállalkozóval történő teljes körű elszámolást követően szerezheti meg.

7.2. A jelen Szerződés alapján kidolgozott Dokumentáció szerzői joga a Vállalkozót illeti meg, és annak Megrendelő általi felhasználását más építési projektek dokumentációjának kidolgozásához minden esetben a Vállalkozóval kell egyeztetni.

7.3. A Vállalkozót a Megrendelő által a jelen szerződés tárgyában szereplő tárgyon vállalt kiadványokban, nyomtatott kiadványokban, fényképes anyagokban teljes körűen fel kell tüntetni. A Vállalkozó jelen szerződés alapján kidolgozott anyagokon alapuló további tervezés esetén a Megrendelő köteles a Vállalkozót bevonni a szerzői támogatásra.

7.4. Bármely Fél a jelen Szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit csak a másik fél írásbeli hozzájárulásával jogosult átruházni.

7.5. A jelen szerződés aláírását megelőző minden tárgyalás és levelezés, kereskedelmi ajánlat érvénytelennek minősül, amennyiben a jelen szerződéstől eltérő.

7.6. Ha a jelen megállapodás valamelyik cikke érvénytelenné válik, az nem szolgálhat alapul a többi cikk működésének felfüggesztésére. Ebben az esetben a jelen megállapodásban részes felek kötelesek időben megállapodni arról, hogy a jelen megállapodás szövegébe új rendelkezéseket iktatnak be az érvénytelen rendelkezések helyébe.

7.7. A Felek megerősítik és garantálják, hogy jelen szerződést a Felek meghatalmazott képviselői írták alá, és jelen szerződés megkötése és feltételeinek teljesítése nem mond ellent a Felek alapító okiratában, a Társaság belső dokumentumaiban foglaltaknak, nem megsérti a hatóságok határozatait és/vagy egyéb szabályozó dokumentumait, valamint az Orosz Föderáció jogszabályait.

7.8. A Felek kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni a fizetési és postai adatok változásáról, a jogi cím változásáról. A régi címeken és számlákon végrehajtott, változásuk bejelentése előtt elkövetett cselekmények a kötelezettségek megfelelő teljesítésében számítanak be.

alapján eljáró személy által végzett tervezési munkák elvégzésére és a projektdokumentáció jóváhagyására irányuló műszaki támogató szolgáltatás nyújtására , a továbbiakban " . Vevő alapján eljáró személyben, egyrészt a továbbiakban: Vállalkozó”, másrészt, a továbbiakban: „Felek”, kötötték ezt a megállapodást, a továbbiakban „ Szerződés" a következőkről:

1. A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA

1.1. A Megrendelő utasítja, Vállalkozó pedig vállalja, hogy saját és (vagy) kihelyezett erőből a Szerződésben meghatározott határidőn belül a projektdokumentáció kidolgozásához szükséges tervezési munkálatokat elvégzi, valamint műszaki támogatási szolgáltatásokat nyújt a Vállalkozó által kidolgozott és a Megrendelő által benyújtott, a Megrendelő által jogalappal használt nem lakáscélú épület nagyjavítási munkáinak Megrendelő általi elvégzésére előírt módon történő jóváhagyása: (a továbbiakban: mint az objektum). A Vállalkozó által jelen megállapodás alapján végzett tervezési munkák és szolgáltatások teljes listája jelen megállapodás 1. számú mellékletében található.

1.2. A jelen Megállapodás tárgyát képező tervezésre és műszaki dokumentációra vonatkozó műszaki, gazdasági és egyéb követelményeknek meg kell felelniük az SNiP követelményeinek és az Orosz Föderáció egyéb vonatkozó előírásainak a tervezési és műszaki dokumentáció összetétele, tartalma és kivitelezése tekintetében. a létesítmény.

1.3. Megrendelő jelen szerződés teljesítéséhez a Vállalkozónak átadja a szükséges forrásdokumentációt: az épületre vonatkozó KTF dokumentumokat és a jelen szerződés 3. számú mellékletében meghatározott egyéb forrásdokumentációkat. A Szerződés tárgyát képező projektdokumentáció a Megrendelő Kezdődokumentációja alapján készül.

1.4. A Vállalkozó által elvégzett munka eredménye: az alábbi terv és műszaki dokumentáció szabályszerű egyeztetéssel: .

1.6. Vállalkozó a jelen szerződés szerinti munkavégzést a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott első előleg összegű pénzeszköz Vállalkozó elszámolási számlájára történő beérkezésének napjától kezdi meg, amely a szerződés szerinti munkavégzés megkezdésének időpontja. .

1.7. Abban az esetben, ha a Megrendelő a jelen szerződés mindkét fél általi aláírásától számított munkanapokon belül nem utal át pénzt a Vállalkozó számlájára a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott első előleg összegében, a 2. sz. a Felek között a megállapodás szerinti jogviszony nem jön létre, és annak hatálya megszűnik, a jelen megállapodás a felek által megszűntnek minősül.

2. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

2.1. Az ügyfél vállalja, hogy:

2.1.1. Legkésőbb a jelen szerződés megkötését követő munkanapokon a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani a jelen szerződés 1.3 pontjában meghatározott létesítmény forrásdokumentációját.

2.1.2. A jelen Megállapodás szerint elvégzett munkák időben történő elfogadása és kifizetése.

2.1.3. Az Orosz Föderáció Polgári Törvénykönyvének 762. cikkében meghatározott egyéb feladatok ellátása.

2.1.4. A Megrendelőnek jogában áll a jelen megállapodás végrehajtása során aktuális ellenőrzést gyakorolni a Vállalkozó munkája felett.

2.3. A vállalkozó vállalja:

2.3.1. Időben, szakszerűen és megfelelően teljesíti a jelen Szerződésben foglaltak szerint vállalt kötelezettségeket.

2.3.2. Megrendelőnek benyújtani a megfelelően egyeztetett terv- és műszaki dokumentációt a jelen Szerződésben meghatározott mennyiségben és határidőn belül.

2.3.3. Kövesse az Ügyfél írásban benyújtott utasításait, beleértve a projektdokumentáció módosítására és kiegészítésére vonatkozó utasításokat is, ha azok nem mondanak ellent a jelen Szerződés feltételeinek, az Orosz Föderáció hatályos jogszabályainak és szabályozó dokumentumainak.

2.3.4. Ne végezzen olyan változtatásokat a tervben és a műszaki dokumentációban a Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül, amely érinti: a létesítmény összköltségét, építészeti és tervezési döntéseit;

2.3.5. Kérésére rendszeresen tájékoztatja az Ügyfelet a jelen Szerződés végrehajtási szakaszáról.

2.3.6. A lehető legrövidebb időn belül és saját költségén a hiányosságok elhárítása, valamint a Vállalkozó által kidolgozott dokumentáció minőségére, hiánytalanságára vagy nem megfelelőségére vonatkozó Megrendelő írásbeli igénye (észrevétele) beérkezése esetén a terv- és műszaki dokumentáció kiegészítése. jelen Megállapodás feltételeivel.

2.3.7. Az elkészült terv és műszaki dokumentáció egyeztetése a Megrendelővel.

2.3.8. Gondoskodjon arról, hogy a Szerződés teljesítése során kapott valamennyi irat a Megrendelő nevére kerüljön elkészítésre, és gondoskodjon az iratok részére történő átadásáról, valamint jelen Szerződés megszűnése esetén a Megrendelőtől korábban átvett összes dokumentumot visszajuttassa az Ügyfélnek. Ügyfél és számára az Átadás-átvételi okirat alapján legkésőbb munkanapokkal a Szerződés felmondása előtt.

3. MUNKÁK ÁRA ÉS FIZETÉSI ELJÁRÁS

3.1. A jelen megállapodás alapján végzett munkák teljes költségét a felek közös megegyezés alapján hagyják jóvá (szerződéses), és összege rubel, beleértve az áfát (18%).

3.2. A jelen Szerződés szerinti fizetést úgy kell teljesíteni, hogy a Megrendelő rubelben utalja át a pénzeszközöket a Vállalkozó elszámolási számlájára az utóbbi által a fizetésről kiállított számla alapján, az alábbiak szerint:

3.2.1. A rubel összeget, beleértve az áfát (18%), a Megrendelő előlegként utalja át a Vállalkozó számlájára a jelen Szerződés aláírásától számított banki napon belül.

3.2.2. A rubel összeget, beleértve az ÁFA (18%) rubelt is, a Megrendelő banki átutalással utalja át a Vállalkozó elszámolási számlájára banki napon belül attól a naptól számítva, amikor a Vállalkozó az alábbi dokumentumokat átadja a Megrendelőnek: .

3.2.3. A rubel összeget, beleértve az ÁFA (18%) rubelt is, a Megrendelő banki átutalással utalja át a Vállalkozó elszámolási számlájára banki napon belül attól a naptól számítva, amikor a Vállalkozó az alábbi dokumentumokat átadja a Megrendelőnek: .

3.2.4. A szerződés alapján elvégzett munkáért a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott összegű, rubel összegű, ÁFA-t (18%) tartalmazó rubel összegű végső kifizetést a Megrendelő a Vállalkozó által benyújtott banki munkanapokon belül teljesíti. Megrendelő a jelen szerződés 1.4. pontjában meghatározott, szabályszerűen elkészített dokumentumokat és a szerződés szerinti munka átvételi okiratát a Felek által aláírva.

3.3. Nem tartalmazza a város és az Orosz Föderáció érdekelt koordináló szervezetei és intézményei által az Ügyfél nevében kiállított számlák, díjak, illetékek és egyéb kifizetések a koordináló szervezetek szolgáltatásaiért, a következtetések, jóváhagyások és egyéb engedélyek végrehajtásáért. a Vállalkozó jelen szerződés szerinti munkájának költsége. Ezen kifizetések összegét feltételesen a jelen megállapodás 1. és 2. számú melléklete tartalmazza.

3.4. Ha a jelen Megállapodás szerinti munkavégzés során további munkák elvégzésére van szükség, a felek közös megegyezés alapján meghatározzák a végrehajtás költségeit és eljárását, amely a jelen megállapodáshoz kapcsolódó kiegészítő megállapodás formájában jelenik meg. Megegyezés.

3.5. Megrendelő fizetési kötelezettsége teljesítésének időpontja a Megrendelő számlájáról a Vállalkozó számlájára történő készpénz nélküli pénzeszközök beérkezésének napja.

4. A TERMÉKEK SZÁLLÍTÁSÁNAK ÉS ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI, ELJÁRÁSA

4.1. A szerződés szerinti munkavégzés teljes időtartamát a felek határozzák meg, és ez - a jelen szerződés 1.6. pontjában meghatározott munka megkezdésének napjától számított naptári hónap. Az egyeztetett terv- és műszaki dokumentációt legkésőbb a jelen Szerződésben megállapított átadási határidőig a Felek által aláírt Dokumentáció-átvételi okirat (Munka-átvételi okirat) szerint kell a Megrendelőnek átadni.

4.2. A Vállalkozó a jelen Szerződést csak akkor tekinti szabályszerűen teljesítettnek, ha a Megrendelő a jelen Szerződésben előírt terv- és műszaki dokumentációt maradéktalanul elfogadta (jóváhagyta).

4.3. A Megrendelő legkésőbb a jelen szerződés 1.4 pontjában meghatározott dokumentáció kézhezvételétől számított munkanapon belül aláírja a szerződés szerinti Munka-átvételi okiratot, vagy megküldi a Vállalkozónak a munka átvételének indokolással ellátott írásbeli megtagadását.

4.5. A Vállalkozó által a Megrendelőtől kapott munka átvételének írásbeli megtagadása szerinti észrevételek kiszűrése a Felek által megállapodott határidőn belül történik, amely nem haladhatja meg a munkanapokat.

4.6. Az átvételi okirat aláírásának pillanatától az elkészített terv- és műszaki dokumentáció, valamint a munkaeredmények felhasználásának minden kizárólagos joga a Megrendelőre száll át a Ch. pontban meghatározott jogkörben. Az Orosz Föderáció Polgári Törvénykönyvének 69-70.

5. A FELEK KÖTELEZETTSÉGEI

5.1. A Felek az Orosz Föderáció hatályos jogszabályai szerint felelősek a jelen Megállapodásból eredő kötelezettségeik nem teljesítéséért vagy nem megfelelő teljesítéséért.

5.2. A kivitelező felelős a terv és műszaki dokumentáció hiányosságaiért, beleértve a kivitelezés során feltárt hiányosságokat is. Hiányosság feltárása esetén a Vállalkozó köteles azokat térítésmentesen megszüntetni.

5.3. Ha a Megrendelő megszegi a kidolgozott dokumentáció fizetési feltételeit, Vállalkozó jogosult követelni, Megrendelő pedig a meghatározott igény kézhezvétele esetén köteles a Vállalkozó részére a tartozás %-ának megfelelő kötbért fizetni. összeget minden egyes fizetési késedelem napjára, de legfeljebb a tartozás összegének %-át.

5.4. Amennyiben a Vállalkozó a kidolgozott dokumentáció átadási határidejét megszegi, Megrendelő követelheti, Vállalkozó pedig a meghatározott igény kézhezvétele esetén a Megrendelő részére a vonatkozó szakasz költségének %-ának megfelelő kötbért fizet. jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott munkavégzés, minden késedelem napjára, de legfeljebb az ár tényleges megállapodás %-a.

5.5. A jelen Szerződéssel kapcsolatos minden vitát a Választottbíróság tárgyalja.

6. VIS MAJEUR (Vis maior)

6.1. A Felek mentesülnek a felelősség alól a jelen Szerződésben vállalt kötelezettségeik nem vagy nem megfelelő teljesítése miatt, ha a megfelelő teljesítést vis maior körülmények fennállása miatt lehetetlenné tenni.

6.2. A vis maior körülmény fogalma magában foglalja azokat a külső és rendkívüli eseményeket, amelyek jelen szerződés aláírásakor hiányoztak, és a felek akarata és akarata ellenére következtek be, és amelyek cselekményét a Felek olyan intézkedésekkel és eszközökkel nem tudták megakadályozni egy jóhiszemű cselekvő párttól elvárható. A Felek ilyen körülményei a következők: katonai műveletek, járványok, tüzek, természeti katasztrófák, állami szervek cselekményei és intézkedései, amelyek lehetetlenné teszik a jelen megállapodásból eredő kötelezettségek törvény szerinti teljesítését.

6.3. A jelen Szerződés hatálya alá tartozó, vis maior körülmény által érintett Fél köteles haladéktalanul értesíteni a másik Felet táviratban vagy telefaxon a szerződéses kötelezettségek teljesítését akadályozó vis maior körülmények bekövetkezéséről, fajtájáról és esetleges időtartamáról. Ha a fent említett eseményeket nem értesítik időben, a vis maior esemény által érintett Fél nem hivatkozhat arra a felelősség alóli mentesülés alapjául.

6.4. A Feleket felelősség alól mentesítő vis maior körülmények fennállása alatt a kötelezettségek teljesítése szünetel, a szerződéses kötelezettségek teljesítésének elmulasztása esetén szankciókat nem alkalmaznak.

6.5. A vis maior körülmény bekövetkezése, feltéve, hogy a megállapított intézkedéseket megtették annak érdekében, hogy erről a többi Felet értesítsék, a szerződéses kötelezettségek teljesítésének határideje a körülmények időtartamának megfelelő időtartamra, valamint azok következményeinek megszüntetésére ésszerű időre meghosszabbodik.

6.6. Ha a vis maior hatása egy hónapot meghaladóan fennáll, a Feleknek meg kell állapodniuk jelen szerződés sorsáról. Ha a megállapodást a Felek nem kötik meg, bármelyik Fél jogosult jelen szerződést egyoldalúan felmondani a másik Félhez intézett, ajánlott levélben küldött értesítéssel.

7. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE, EGYÉB FELTÉTELEK

7.1. Jelen Megállapodás a Felek általi aláírásának napján lép hatályba, és a Felek kötelezettségeinek maradéktalan teljesítésének napjáig érvényes.

7.2. Jelen Szerződés módosítása és/vagy kiegészítése csak a Felek közös megegyezése alapján lehetséges, a jelen Szerződés minden változtatása és kiegészítése csak akkor érvényes, ha azt írásban tették és a Felek aláírták.

7.3. Jelen Szerződés a Felek írásbeli megállapodásával megszüntethető. A Szerződés megszűnése nem mentesíti a Feleket azon kötelezettségek teljesítése alól, amelyek a Szerződés érvényességi ideje alatt keletkeztek.

7.4. A Megrendelő jogosult a Szerződés teljesítését bíróságon kívül egyoldalúan megtagadni és a jelen Szerződést felmondani az alábbi esetekben:

  • a Vállalkozó a munka megkezdésének egy napot meghaladó késedelme a Megrendelőn kívülálló okok miatt;
  • a Vállalkozó a munkavégzés határidejét (beleértve a projektdokumentáció kiadására vonatkozó ütemtervben megállapított határidőket is) több mint napon keresztül megsérti;
  • a Vállalkozó által az elkészült terv és műszaki dokumentáció átadása során a Megrendelőn kívül álló okokból több mint napot késik;
  • az engedély törlése, az állami szervek egyéb aktusai a hatályos jogszabályok keretein belül, a Vállalkozó megfosztása a munkavégzés jogától.

7.5. Ha a Megrendelő a jelen Szerződésben vállalt kötelezettségeit határidőben nem teljesíti, és ez a munkavégzés késedelméhez vezet, a Vállalkozónak jogában áll a munkavégzés időtartamát a megfelelő időtartamra meghosszabbítani. Amennyiben a Vállalkozónak a Megrendelő kötelezettségeinek elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése miatt többletköltségei merülnek fel, úgy köteles haladéktalanul írásban tájékoztatni a Megrendelőt ezen költségek mértékéről, azokat dokumentumokkal igazolva, amelyek alapján a Felek megállapodást kötnek a visszatérítésük ütemezéséről és formájáról.

7.6. Ha a Megrendelő a konzerválás vagy a munkavégzés határozatlan időre történő felfüggesztésének szükségességét megállapította, a Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a konzerválás (felfüggesztés) időpontjáig elvégzett munkát a Vállalkozó részére annak felfüggesztésétől számított öt napon belül teljes mértékben megfizeti.

7.7. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az egymástól kapott vagy a jelen Szerződés szerinti munkavégzés során tudomásukra jutott információkat bizalmasan kezelik, előzetes írásbeli engedély nélkül nem adnak ki vagy adnak ki információkat általában vagy különösen harmadik félnek. a másik fél hozzájárulása e megállapodás értelmében. Bármilyen kárt, amelyet a Félnek okozott a jelen Szerződésben foglalt titoktartási követelmények be nem tartása, a vétkes fél teljes mértékben megtéríti.

7.8. Jelen Megállapodás két-két példányban készült, mindkét fél számára egy-egy példányban, amelyek mindegyike azonos jogi erővel rendelkezik.

7.9. A jelen Megállapodás minden melléklete annak szerves részét képezi:

8. A FELEK JOGI CÍME ÉS BANKI ADATAI

Vevő

Vállalkozó Jur. cím: Postacím: TIN: KPP: Bank: Elszámolás/számla: Korr./számla: BIC:

9. A FELEK ALÁÍRÁSAI

Ügyfél _________________

Vállalkozó __________________

Felhívjuk figyelmét, hogy a szerződés ügyvédek által összeállított és ellenőrzött, példaértékű, az ügylet konkrét feltételeinek figyelembevételével véglegesíthető. A webhely adminisztrációja nem vállal felelősséget a jelen megállapodás érvényességéért, valamint az Orosz Föderáció jogszabályainak való megfeleléséért.

tervezési munkákhoz alapján eljáró személyben , a továbbiakban " Tervező”, egyrészt, és gr. , útlevél: sorozat , szám , kiállítója , lakóhelye: , a továbbiakban: " Vevő”, másrészt, a továbbiakban: „Felek”, kötötték ezt a megállapodást, a továbbiakban „ Szerződés" a következőkről:

1. A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA

1.1. A Megrendelő utasítja a Tervezőt a tervezési munka és a műszaki dokumentáció elkészítésére, a Tervező pedig vállalja, hogy a tervezési munka kivitelezésére feladatot készít, és a feladatnak megfelelően házra vonatkozó műszaki dokumentációt (projektet) készít. egyedi fejlesztés építési célra: .

1.2. A Tervező által elkészített feladat a Megrendelő jóváhagyásának pillanatától válik kötelezővé a felekre nézve.

1.3. A tervező a tervezési és felmérési munkák elvégzéséhez a feladatban és egyéb kiindulási adatokban foglalt követelményeket köteles betartani, azoktól csak a megrendelő hozzájárulásával jogosult eltérni.

1.4. A Tervezőnek a jelen Szerződésben meghatározott munkák elvégzésére vonatkozó jogát a következő dokumentumok igazolják:

  • A "" 2019-es keltezésű engedély száma: .

1.5. A tervező az alábbi dokumentumok elkészítését vállalja: .

2. A MUNKÁK KÖLTSÉGE ÉS A FIZETÉSI ELJÁRÁS

2.1. A tervezési munkák költsége RUB áfa RUB, és a „Munkák terjedelmének és költségének kiszámítása” (Sz. melléklet) táblázat határozza meg.

2.2. A tervezési munkák költségét a projektdokumentáció terjedelmének megfelelően határozzák meg. A munkakör jelentős növekedése esetén a költség a felek megállapodása alapján módosulhat.

2.3. Megrendelő a jelen Szerződés megkötését követő napon belül a 2.1 pontban meghatározott összeget a Tervező elszámolási számlájára utalja.

3. A PROJEKT MUNKÁK IDŐTARTAMA

3.1. A tervező vállalja, hogy a tervezési munkákat a jelen szerződés megkötésétől számított időtartamon belül maradéktalanul elvégzi.

4. A FELEK KÖTELEZETTSÉGEI

4.1. A tervező köteles:

  • Munkavégzés a megbízásnak és a tervezéshez és a szerződéshez kapcsolódó egyéb kiindulási adatoknak megfelelően;
  • Az elkészült műszaki (projekt) dokumentációt a Megrendelővel, szükség esetén a Megrendelővel együtt - az illetékes állami szervekkel, önkormányzatokkal egyeztetni;
  • Az elkészült műszaki (projekt) dokumentációt és a felmérési munka eredményeit átadja Megrendelőnek.

4.2. A Tervező a műszaki dokumentációt a Megrendelő hozzájárulása nélkül nem jogosult harmadik személynek átadni.

4.3. Tervező szavatolja Megrendelőnek, hogy a Vállalkozó által készített műszaki dokumentáció alapján harmadik személynek nincs joga a munkavégzést megakadályozni vagy korlátozni.

4.4. A megrendelő köteles:

  • Fizesse ki a Tervezőnek a jelen Szerződésben megállapított árat;
  • A Tervezőtől kapott műszaki (projekt)dokumentációt kizárólag a Szerződésben meghatározott célokra használja fel, a műszaki dokumentációt harmadik személynek nem adja át, és az abban foglalt adatokat a Tervező hozzájárulása nélkül nem adja ki;
  • Szükséges segítséget nyújtani a Tervezőnek a tervezési munkák elvégzésében;
  • Közreműködik a Tervezővel együtt az elkészült műszaki dokumentáció egyeztetésében az illetékes állami szervekkel, önkormányzatokkal;
  • A kiindulási adatokban bekövetkezett jelentős változás, valamint a Tervezőtől független egyéb körülmény miatt, amely a tervezési munkák költségének jelentős emelkedésével járt, megtéríti a Tervezőnek az ezzel összefüggésben felmerült többletköltségeit. ;
  • Az elkészített műszaki dokumentáció hiányosságai miatt a Megrendelővel szemben harmadik személy általi igény előterjesztésével kapcsolatos peres eljárás esetén a Tervezőt bevonni az ügybe.

5. A FELEK KÖTELEZETTSÉGEI

5.1. A műszaki (projekt) dokumentáció szakszerűtlen elkészítése, ideértve a kivitelezés során, valamint a műszaki dokumentáció alapján létrehozott létesítmény üzemeltetése során utólag feltárt hiányosságokat is a tervezőt terheli.

5.2. Ha a műszaki dokumentációban hibát találnak, a Tervező a Megrendelő kérésére köteles a műszaki dokumentációt térítésmentesen átdolgozni, valamint a megrendelőnek az okozott kárt megtéríteni.

5.3. Tervező a tervezési munka határidejének megsértése esetén a Megrendelőnek %-os kötbért fizet minden késedelmes nap után, de legfeljebb a munka teljes költségének %-a, kivéve, ha bizonyítja, hogy a késedelem az Ügyfél hibájából.

6. A FELEK KÖZÖTTI VITÁK MEGOLDÁSA. A SZERZŐDÉSBŐL SZÁRMAZÓ VITÁK KÖRE

6.1. A jelen Szerződés teljesítése során felmerülő vitás kérdéseket a felek tárgyalásos úton rendezik, a keletkezett megállapodásokat szükségszerűen a felek kiegészítő megállapodása (vagy jegyzőkönyv) rögzíti, amely a Szerződés szerves részévé válik. aláírásának pillanata.

6.2. Ha a Megrendelő és a Tervező között vita alakul ki az elvégzett munka hiányosságairól vagy azok okairól, valamint a vita tárgyalásos úton történő rendezésének lehetetlenségéről, bármelyik fél kérésére vizsgálatot lehet kijelölni. A vizsgálat költségei a Tervezőt terhelik, kivéve azokat az eseteket, amikor a vizsgálat azt állapítja meg, hogy a Tervező nem sértette meg jelen Szerződésben és a műszaki dokumentációban foglaltakat. Ezekben az esetekben a vizsgálat költségeit azt a felet kell viselni, aki a vizsgálat kijelölését kérte, és ha azt a felek megállapodása alapján jelölték ki, akkor mindkét fél egyformán.

6.3. Amennyiben a vitás kérdésekben nem sikerül megegyezésre jutni, a jelen Megállapodásból eredő vitát az Orosz Föderáció területén az Orosz Föderáció joga alapján és az általános joghatósággal rendelkező bíróság előtt kell megvizsgálni. az Orosz Föderáció jogszabályai határozzák meg. Az RSFSR polgári perrendtartásának 118. és 120. cikkével összhangban a keresetet az Ügyfél állandó lakóhelyén kell benyújtani.

6.4. A felek alkalmazandó joga elismeri az Orosz Föderáció jogszabályait.

6.5. A Megállapodás által nem szabályozott kérdésekben az Orosz Föderáció törvényei és egyéb jogi aktusai, beleértve a Föderációt alkotó szervezetek és a helyi önkormányzatok által elfogadott vonatkozó jogszabályokat, alkalmazandók. A Szerződés feltételei és a törvények és egyéb jogszabályok rendelkezései közötti ütközés esetén a törvényt vagy más jogi aktust kell alkalmazni.

7. EGYÉB FELTÉTELEK

7.1. A felek közötti levelezés fax, e-mail üzenet, ajánlott levél cseréjével történik. Az üzeneteket a Szerződésben meghatározott címekre küldjük. Az erre vonatkozó értesítés időpontja a fax vagy e-mail üzenet elküldésének napja, valamint a levél postai küldését követő nap.

7.2. Ez a megállapodás két példányban készül – mindkét fél egy-egy példányban. A Szerződés szövegének és bármely mellékletének idegen nyelvre történő fordítása esetén az orosz nyelvű szöveg az irányadó.

8. A FELEK JOGI CÍME ÉS FIZETÉSI ADATAI

Tervező Jur. cím: Postacím: TIN: KPP: Bank: Elszámolás/számla: Korr./számla: BIC:

Vevő Regisztráció: Postacím: Útlevél sorozat: Szám: Kiállító: Cím: Telefon:

9. A FELEK ALÁÍRÁSAI

Tervező __________________

Ügyfél _________________

Betöltés...Betöltés...