Vzorec pogodbe o čiščenju za posameznike. Pogodba o storitvi čiščenja

Dogovor št.

enkratno opravljanje storitev (opravljanje dela)

LLC "Ivanov", v nadaljnjem besedilu "Stranka", ki jo zastopa direktor Ivanov I.I., ki deluje na podlagi Listine, po eni strani, in OOO "Petrov-čiščenje", ki ga zastopa direktor Petrov P.P., ki deluje na podlagi Listine, v nadaljnjem besedilu "izvajalec", so ta sporazum sklenili, kot sledi.

1. Predmet pogodbe

1.1. Po tej pogodbi se izvajalec zavezuje, da bo po navodilih naročnika opravljal storitve, določene v točki 1.2 te pogodbe, naročnik pa se zavezuje, da bo te storitve sprejel in plačal.

1.2. Izvajalec se zavezuje, da bo izvajal naslednje storitve:

Čiščenje prostorov družbe Ivanov LLC s profesionalno opremo na naslovu: 000000, Ruska federacija, Saratov, ul. L. Tolstoja, 45 po Dodatku št.

1.3. Storitve se izvajajo z uporabo kemikalije in Zaloge Pogodbenik.

1.4. Čiščenje posameznih občutljivih površin izvaja izvajalec le po posebnem naročilu naročnika. V tem primeru kupec nosi tveganje naključne poškodbe čistilnega artikla. Stranke o tem sklenejo dodatno pogodbo.

2. Pravice in obveznosti strank

2.1. Izvajalec je dolžan:

2.1.1. Zagotavljanje kakovostnih storitev v celoti in v roku, določenem s pogodbo.

2.1.3 Brezplačno na zahtevo naročnika v petih delovnih dneh odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti, če je izvajalec v postopku opravljanja storitev odstopal od pogojev pogodbe, kar je poslabšalo kakovost dela.

2.2. Kupec je dolžan:

2.2.1. Predstavnikom izvajalca omogočiti dostop do prostorov na kraju opravljanja storitev (opravljanje del).

2.2.2. Izvajalcu pravočasno zagotoviti informacije, potrebne za izpolnjevanje njegovih obveznosti; kot tudi podaja pojasnila o vsebini del na zahtevo izvajalca.

2.2.3. Ne puščajte denarja ali dragocenosti v prostem dostopu v prostorih na kraju opravljanja storitev (opravljanje dela).

2.2.4. Po zaključku opravljanja storitev (izvedbe del) sprejme rezultat dela in podpiše ustrezen akt ali izvajalcu predloži pisno obrazloženo zavrnitev podpisa takega akta. Vsekakor se opravljene storitve (opravljena dela) štejejo za sprejete, če naročnik ni prejel pisne reklamacije v roku 5 delovnih dni od dneva zaključka opravljanja storitev (izvedbe del).

2.2.5. Plačati ceno opravljenih storitev (opravljenih del) v višini, v roku in na način, določen s to pogodbo.

2.3. Izvajalec ima pravico:

2.3.1. Začasno ustavi izvajanje asignacije, če stranka ne izpolnjuje ali nepravilno izvaja svojih obveznosti iz te pogodbe.

2.4. Stranka ima pravico:

2.4.1. Kadarkoli preverite potek in kakovost del, ki jih izvaja izvajalec, ne da bi posegali v njegove dejavnosti.

3. Cena storitev in postopek plačila

3.1. Cena opravljenih storitev (opravljenega dela) po tej pogodbi je _______ rubljev __ kopejk (___________ rubljev __ kopejk). (vključno z DDV).

3.2. Naročnik plača izvajalcu celoten znesek opravljenega dela ob predložitvi računa, račun najkasneje do 3. bančni dnevi po podpisu potrdila o zaključku.

3.3. Naročnik plača izvajalcu ceno opravljenih storitev (opravljenih del) tako, da jo nakaže na bančni račun ali položi na blagajno izvajalca.

3.4. V primeru neplačila celotnega zneska s strani naročnika pravočasno, se za vsak dan zamude zaračuna kazen v višini 0,1% zneska opravljenih storitev (opravljenega dela).

4. Odgovornost strank in postopek reševanja sporov

4.1. Izvajalec ne odgovarja za skrite napake ali poškodbe predmetov, ki so nastale prej, a jih je bilo pred začetkom del nemogoče ali težko odkriti; kot tudi, ki nastanejo v procesu ali po izvedbi del s strani izvajalca, vendar ne po krivdi izvajalca.

4.2. Ukrepi odgovornosti pogodbenic se uporabljajo v skladu s pravili civilno pravo ki delujejo na ozemlju Ruske federacije.

4.3. Spori in nesoglasja, ki lahko nastanejo med izvajanjem te pogodbe, se bodo po možnosti reševali s pogajanji med pogodbenicama.

4.4. Če sporov ni mogoče rešiti s pogajanji, stranki zaprosita za njihovo reševanje pri arbitražnem sodišču gospodarske zbornice zveznega subjekta tožene stranke.

5. Končne določbe

5.1. Ta pogodba začne veljati od trenutka podpisa in velja, dokler pogodbenici ne izpolnita svojih obveznosti.

5.2. Morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne le, če so narejene pisno in podpisane s strani pooblaščenih zastopnikov pogodbenic. Priloge k tej pogodbi so njen sestavni del.

5.3. Ta pogodba in njene priloge so sestavljene v dveh izvodih, ki imajo enako pravno veljavo, po en izvod za vsako od pogodbenic.

6. Aplikacije

6.1. Priloga št. 1 - obseg in seznam del.

7. Naslovi in ​​podrobnosti strank

POGODBA ZA OPRAVLJANJE ČISTILNIH STORITEV Št. _/_

Barnaul "____" ______________ 2015

HOA «________________________» ________________________________ okrožja Barnaul, v nadaljnjem besedilu "Stranka", ki jo zastopa___________________________________________________________, ki deluje na podlagi Listine po eni strani, inIP Kopaeva,v nadaljnjem besedilu "izvajalec", ki ga zastopaIP Kopajeva Alena Aleksandrovna , v nadaljnjem besedilu "pogodbenici", sta ta sporazum sklenili, kot sledi:

1. PREDMET POGODBE

1.1. Izvajalec prevzema obveznost čiščenja vhodov v stanovanjske stavbe navedeni v Dodatku št. 1 k tej pogodbi (v nadaljevanju "storitve" v besedilu pogodbe).

1.2. Stroški potrošnega materiala so vključeni v stroške storitev te pogodbe.

1.3. Seznam del čiščenja vhodov, vključenih v Storitve, in njihova pogostostso navedeni v Dodatku št. 2 k tej pogodbi.

2. PRAVICE IN OBVEZNOSTI STRANK

2.1. Izvajalec se zavezuje:

2.1.1. Opravljati storitve v skladu s pogoji te pogodbe ob upoštevanju državnih sanitarnih in epidemioloških pravil in predpisov, higienskih standardov in drugih standardov, norm in pravil.

2.1.2. Pri izvajanju storitev skrbite za lastnino naročnika, pa tudi za lastnino tretjih oseb, ki se nahajajo v stanovanjskih stavbah naročnika.

2.1.3. Naročnika nemudoma obvestiti o okoliščinah, ki ovirajo opravljanje storitev.

2.1.4. Strankam zagotovite informacije o datumih Storitve tako, da objavite ustrezen urnik za Storitve na mestih, dostopnih stanovalcem.

2.2. Izvajalec ima pravico:

2.2.1. Vključite tretje osebe za izpolnjevanje obveznosti iz te pogodbe. V tem primeru, če je izvajalec za izpolnjevanje svojih obveznosti po tej pogodbi angažiral tretje osebe, je izvajalec odgovoren za izpolnjevanje obveznosti po tej pogodbi za dejanja tretjih oseb.

2.2.2. Samostojno določi postopek in način za izpolnjevanje svojih obveznosti po tej pogodbi.

2.4. Stranka ima pravico:

2.4.1. Kadarkoli preverite potek in kakovost Storitve, ki jih izvaja izvajalec po pogodbi, ne posegajte v gospodarska dejavnost Pogodbenik.

2.4.2. Od izvajalca zahtevajte, da dosledno spoštuje to pogodbo.

2.4.3. Po potrebi zahtevajte od izvajalca, da predloži akt o opravljenem delu.

3. STROŠKI STORITEV. POSTOPEK PLAČILA

3.1 Cstroški opravljenih storitev v skladu s točko 1.1. te pogodbe je določena na podlagi seznama del za vzdrževanje čistoče vhodov in je navedena v Dodatku št. 1 k tej pogodbi.

3.2. Stranka nima pravice zahtevati spremembe zneska nadomestila, če je opravljanje storitev in opravljanje dela neustrezne kakovosti in (ali) s prekinitvami, ki presegajo določeno trajanje, povezano z odpravo nevarnosti za življenje in zdravje državljanov, preprečitev škode na njihovem premoženju ali zaradi okoliščin višje sile.

4. POSTOPEK PREDAJE-PREVZEM DEL

4.1. Zaposleni pri izvajalcu, ki je opravil storitve,po zaključku generalnega čiščenja vhodov podpišejo Prejemno-predajni list opravljenega dela (v nadaljevanju »Akt«). Ta zakon je nesporen dokaz o pravilnem izpolnjevanju s strani izvajalca obveznosti po tej pogodbi in podlaga za plačilo storitev. Akt s strani naročnika podpiše upravnik hiše, v kateri je bila storitev opravljena, tako da se podpiše v aktu v ustreznem stolpcu, dešifrira podpis in številko stanovanja.

4.2. V primeru, da med opravljanjem storitev ali ob podpisu akta pride do kršitev zahtev glede kakovosti storitev in pomanjkljivosti ni mogoče takoj odpraviti, naročnik v roku 1,5 ure od odkritja takšnih kršitev , mora skupaj z izvajalcem sestaviti akt o kršitvah, v katerem naj bo določena sestava in roki za odpravo pomanjkljivosti pri opravljenih delih. Odprava pomanjkljivosti se izvede na stroške izvajalca najkasneje v 3 (treh) dneh od dneva podpisa akta o kršitvah s strani pooblaščenih predstavnikov izvajalca in naročnika. Če v 1,5 ure od trenutka odkritjakršitev s strani naročnika ni bila sestavljenain akt podpiše izvajalec, se šteje, da so storitve (dela) pravilno opravljene.

5. ODGOVORNOSTI STRANK

5.1. Za neizpolnjevanje ali nepravilno izpolnjevanje obveznosti po tej pogodbi sta pogodbenici odgovorni v skladu z veljavno zakonodajo Ruske federacije.

6. VIŠJA SILA

6.1. Stranki sta oproščeni odgovornosti za delno ali popolno neizpolnitev obveznosti iz te pogodbe, če je takoneuspeh jeposledica višje sile (višje sile), in sicer: poplav, potresov in drugih naravnih spontanih dejanj, vojaške in druge vojaške, teroristične akcije, dejanja teles državna oblast in upravljanje, če so te okoliščine neposredno vplivale na izvajanje te pogodbe. Hkrati se rok za izpolnitev obveznosti prestavi za čas veljavnosti dogodka višje sile.

6.2. Pogodbenica, ki ji je zaradi okoliščin višje sile postalo nemogoče izpolniti obveznosti iz pogodbe, mora o nastanku in naravi teh okoliščin nemudoma pisno obvestiti drugo pogodbenico, vendar najkasneje v 10 (desetih) dneh od trenutka, ko se pojavijo. Obvestilo mora vsebovati podatke o nastanku in naravi okoliščin ter njihovih možnih posledicah. Pogodbenica nemudoma, najkasneje v 10 dneh, pisno obvesti drugo pogodbenico o prenehanju teh okoliščin.

7. REŠEVANJE SPOROV

7.1 Spore in nesoglasja po pogodbi pogodbenici rešujeta, kadar je to mogoče s pogajanji.

7.2. Če ni mogoče doseči dogovora, se spor obravnava na sodišču v skladu z zakonodajo Ruske federacije.

8. TRAJANJE POGODBE, POSTOPEK PRENEHANJE POGODBE

8.1. Pogodba je sklenjena za nedoločen čas in začne veljati od trenutka podpisa.

8.2. Ta sporazum se lahko sporazumno odpove pogodbenici ali ena od pogodbenic s pisnim obvestilom druge pogodbenice o takšni nameri najmanj 30 koledarskih dni pred datumom predlagane odpovedi pogodbe. V tem primeru se šteje, da je pogodba odpovedana po izteku določenega tridesetdnevnega roka, vendar ne prej, ko pogodbenici izpolnita vse obveznosti, ki sta jih prevzeli v času trajanja te pogodbe.

V vsakem primeru morata pogodbenici opraviti popolno finančno poravnavo za opravljene storitve pred prenehanjem pogodbe.

9. DRUGI POGOJI

9.1. Izvajalec jamči, da ima on in (ali) tretje osebe, ki jih je angažiral za izvajanje storitev po tej pogodbi, vsa potrebna znanja in veščine (znanja, veščine in sposobnosti) za izvajanje čistilnih dejavnosti.

9.2. V primeru opravljanja dodatnih storitev (del) naročniku, ki niso navedene v pogodbi, ter sprememb obsega del, področij in drugih sprememb, se sestavi Dodatna pogodba k tej pogodbi ali njenim prilogam.

9.3. Morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne le, če so narejene v pisni obliki, podpisane s strani pooblaščenih zastopnikov pogodbenic in priložene k pogodbi kot priloge in dodatni dogovori.

9.4. Pogodba je sestavljena v 2 (dveh) izvodih v ruskem jeziku. En izvod je pri naročniku, drugi pri izvajalcu. Oba izvoda imata enako pravno veljavo.

9.5. Pogodba ima ob podpisu 2 (dve) prilogi, ki sta njen sestavni del:

Dodatek št. 1 - "Seznam oskrbovanih hiš in stroški storitev."

Priloga št. 2 – »Vrste storitev. Seznam del in njihova periodičnost.

9.6. V vseh drugih pogledih, ki niso predvideni v Sporazumu, se pogodbenici ravnata po veljavni zakonodaji Ruske federacije.

10. PODROBNOSTI O STRANKAH

STRANKA	IZVAJALEC
HOA "__________________________"	IP Ovsyannikova
Pravni naslov:	Pravni naslov:
Altajsko ozemlje, Barnaul	656000, Altajsko ozemlje, Barnaul,
ulica________________________________	st.
tel. (3852) __________________	tel.
TIN _______ KPP ________________	TIN (IP
R/s ______________________________	OGRNIP
v _______________________________	R/s
C/C ______________________________
BIC _____________________________	Cor/s
	BIC

predsednik

HOA "______________________"

____________________/______________ /

m.p.

IP Kopaeva A.A.

PRILOGA št. 1

K Pogodbi o opravljanju čistilnih storitev št. _/_ z dne "___" ____________ 2015

Seznam oskrbovanih hiš in stroški storitev

št. p / str	Predmet	Značilnosti, posebni pogoji	Vrsta storitve	Cena Od 1 kvadrata, rub.	Cena Vhod, rub.	Skupna gospodinjska opravila, rub.
7.

STRANKA

predsednik

HOA "_________________"

____________________/____________ / m.p.

IZVAJALEC

IP Kopaeva A.A.

__________________ / A.A. Kopaeva /

Seznam del, vključenih v storitev, pogostost njihovega izvajanja:
1. Standardno čiščenje: pomivanje tal, brisanje ograj, okenskih polic, vrhov nabiralnikov, vhodna vrata vhod z obeh strani.	2. Mokro čiščenje: mokro pometanje tal, brisanje vrha poštnih predalov in ograj.	3. Generalno čiščenje: pomivanje oken, pranje sten (panel), brisanje rešetk in držal, brisanje poštnih nabiralnikov, pranje tal, pometanje pajčevine s stropa, razkuževanje ventilov smetnjakov, mest pred nakladalnimi ventili smetnjakov.

Opombe:

1. Splošno čiščenje se izvaja v topli sezoni (pri zunanji temperaturi najmanj + 10 stopinj).

STRANKA IZVAJALEC

Predsednik IP Kopaeva A.A.

HOA "____________________

m.p.

Mnoga podjetja in celo posamezniki raje uporabljajo ponudbe, ki zagotavljajo kakovostne in profesionalne storitve čiščenja. različni prostori. Zaposleni v teh organizacijah so opremljeni sodobna oprema, kar omogoča odpravo tudi najbolj zapletenega in specifičnega onesnaženja.

Za prejem teh storitev je nujno sestavljena posebna pogodba. Stranke morajo vedeti, katere točke naj vsebuje, pa tudi kako ga pravilno sestaviti.

Ta pogodba je pogodba, sklenjena med naročniki in samo organizacijo, ki pomeni, da se zaposleni v podjetju zavezujejo, da bodo izvajali storitve čiščenja, stranka pa bo sprejela rezultat in ga plačala po vnaprej določeni ceni.

Pomembno! V zakonodaji ni podatkov o tem, kdo točno ima pravico skleniti to pogodbo, zato lahko na podlagi takšne pogodbe storitev čiščenja ponujajo ne samo podjetja, temveč tudi posamezniki.

Če storitve opravlja posameznik, potem razmerje med naročnikom in izvajalcem ureja zakon o varstvu potrošnikov, zato pisna pogodba ni potrebna.

Če se podjetja ukvarjajo z opravljanjem teh storitev, so dolžna uporabiti pogodbo, ena pa ostane v podjetju, druga pa se prenese na stranko. Po opravljenem plačilu je podjetje dolžno stranki izročiti ček ali potrdilo.

Izvajalec, ki je čistilno podjetje, je dolžan opraviti storitve v vnaprej določeni količini, za kar se na kraj dela pošlje optimalno število strokovnih delavcev. Kršitev integritete naročnikove lastnine ni dovoljena.

Pomembno! Naročnik lahko nadzoruje izvedbo del in zavrne plačilo v primeru poškodbe njegove lastnine s strani izvajalca.

Pogodba za opravljanje storitev čiščenja, 1. del.
Pogodba o opravljanju čistilnih storitev, 2. del.

Kako dolgo velja pogodba?

Ta pogodba je lahko različna obdobja dejanja, ker ta trenutek mora biti navedeno v sami pogodbi. Samodejno podaljšanje je dovoljeno, če se pogodbenici vnaprej dogovorita.

Kako se plačujejo čistilne storitve?

Po podpisu pogodbe je na voljo nekaj dni za plačilo opravljenih storitev. Plačajo se lahko v gotovini oz

Kako poteka denarna poravnava med pravne osebe– preberi

Pravila za odpoved pogodbe

Ta pogodba se prekine sporazumno obeh strank. Če pri tem vztraja samo ena stranka, se drugi stranki najprej pošlje pisna zahteva, v njej pa morajo biti navedeni razlogi.

Pomembno! Razlog za odpoved mora biti zakonsko dovoljen.

Kako sestaviti dokument

Da je ta dokument pravno veljaven, mora biti pravilno sestavljen. Za to se upoštevajo naslednja pravila:

• pogodba mora vsebovati vse prej navedene potrebne klavzule;
• oba izvoda morata podpisati vsaka stranka;
• dokument mora vsebovati podatke o njegovi veljavnosti;
• predpisani so podatki o datumu in kraju sestave te pogodbe;
• posebej natančno je naveden predmet pogodbe, to so opravljene storitve, plačane po določenem obračunskem postopku;
• vsebuje pogodbeno odgovornost strank in njihove podrobnosti.

Tako se pogodba o čistilnih storitvah šteje za dokaj zahtevano pogodbo, sklenjeno med čistilno organizacijo in njenimi strankami.

Pomembno je vedeti, kako ga pravilno sestaviti in katere podatke mora vsebovati, da ima ta dokument pravno veljavo in je lahko razumljiv za obe strani.

Kako se rešujejo pogodbeni spori? plačana rezervacija storitve, vključno s storitvami čiščenja, si lahko ogledate v tem videoposnetku:

Pogodba o storitvah čiščenja ni sklenjena le s pravnimi osebami, ampak tudi s fizičnimi osebami. Oglejmo si jih najprej. Čiščenje CITY izvaja tako enkratna dela kot periodična vzdrževalna čiščenja. V primeru dolgoročne pogodbe kupec prejme dodaten popust. Na primer stroški splošno čiščenje koča je 10.000 rubljev. Ob sklenitvi dolgoročne pogodbe za vzdrževalno čiščenje bo prvo čiščenje vsekakor generalno čiščenje in bo stalo le 20 % več kot enodnevno periodično čiščenje. Plačilo bo izvedeno samo z bančnim nakazilom z nakazilom sredstev ob prevzemu, preko banke oz plastična kartica. Cene čistilnih storitev našega podjetja so predstavljene na posebni spletni strani, vodja pa bo po ogledu prostorov brezplačno naredil natančen izračun.

Zdaj o pogodbah s pravnimi osebami. Treba je opozoriti, da ima CITY Cleaning možnost sklepanja pogodb tako z DDV kot brez (poenostavljen in popoln sistem obdavčitve). Posel je sklenjen šele po pregledu očiščenih prostorov s strani našega strokovnjaka. To je potrebno, ker ima vsaka soba svoje značilnosti, ki lahko povečajo ali znižajo stroške pogodbe.

POGODBA ZA ČISTILNE STORITVE

Storitvena agencija "Mavrica"

№ _____

Syzran "___" _______________ 2010

V nadaljnjem besedilu "Stranka", servisna agencija pa "Mavrica » , v nadaljnjem besedilu "izvajalec", . V., ki deluje na podlagi potrdila - skupaj "Stranka" in "Izvajalec", v nadaljnjem besedilu "Stranki", sta sklenila to pogodbo, kot sledi:

Predmet pogodbe

1.1. Naročnik naroči, izvajalec pa se zavezuje, da organizira izvedbo sklopa del za čiščenje naročnikovih prostorov, ki se nahajajo na naslovu: ________________________________________________, s skupno površino _______ m2. m.

1.2. Seznam, obseg, roki in stroški del so navedeni v prilogah št. 1 in št. 2, ki sta sestavni del te pogodbe.

Pravice in obveznosti strank

2.1. Pravice in obveznosti izvajalca

2.1.1. Izvajalec zagotavlja kakovostno izvedbo del v obsegu in v rokih, določenih s to pogodbo in dodatkom št. 1.

2.1.2. Izvajalec na željo naročnika opravlja storitve čiščenja po ločeni ceni, v skladu z Dodatkom št.

2.1.3. Izvajalec samostojno kupuje materiale, opremo in stroje, potrebne za opravljanje del, ter na lastne stroške zagotavlja vzdrževanje in popravila opreme in strojev.

2.1.4. Zagotavlja čiščenje prostorov v skladu s Prilogo št. 1 po urniku, dogovorjenem z naročnikom.

2.1.5. Odgovoren je za spoštovanje varnostnih predpisov, požarne varnosti in predpisov s strani osebja, ki mu je zaupano notranji predpisi na ozemlju stranke.

2.1.6. Varčno uporablja električno energijo, vodo in druge zaloge, ki jih zagotovi naročnik.

2.1.7. Takoj odpravi zahtevke naročnika glede kakovosti opravljenega dela.

2.1.8. Po končanem delu naročniku predloži potrdilo o prevzemu.

2.1.9. Zagotavlja odškodnino za škodo, povezano s škodo na premoženju naročnika, ki je nastala med delom po krivdi delavcev izvajalca.

2.1.10. Izvajalec jamči za spoštovanje načela zaupnosti.

2.1.11. Izvajalec nima pravice prenesti svojih obveznosti iz te pogodbe na tretjo osebo brez predhodnega pisnega soglasja naročnika.

2.2. Pravice in obveznosti naročnika

2.2.1. Zagotavlja izvajalčeve delavce z električno energijo, toplo in hladna voda potrebno za čiščenje prostorov.

2.2.2. Omogoča dostop do prostorov, ki jih je treba očistiti v času, o katerem se dogovorita pogodbenici. Ima pravico nadzorovati čiščenje prostorov ali ga zaupati drugi osebi (_____________________________________________________).

2.2.3. Po potrebi mora naročnik izvajalcu posredovati seznam posebnih varnostnih zahtev, požarna varnost in vedenje izvajalčevega osebja ob strogem upoštevanju na ozemlju objekta.

2.2.4. »Stranka« zagotavlja odsotnost otrok, drugih oseb, živali in drugih pernatih hišnih ljubljenčkov v očiščenih prostorih. Samoizolira ali zapečati akvarije, arboretum in okrasne sobne rastline iz čistih prostorov.

2.2.5. "Stranka" ima pravico, da med izvajanjem del dopolni vlogo za storitve po tej pogodbi, oziroma vloge št. 1, št. 2 te pogodbe, tako da izpolni obrazec dodatne pogodbe (Dodatek št. 3) .

Poravnave po pogodbi

3.1. Med izvedbo in sprejemom naročila za izvedbo storitev "Stranka" plača akontacijo v višini 20% skupnih stroškov naročila.

3.2. Končno plačilo za opravljene storitve po tej pogodbi se izvede po zaključku izvajanja vseh storitev, navedenih v prilogah k tej pogodbi, po podpisu Potrdila o prevzemu del.

3.3. Višina stroškov storitev po pogodbi se ne spreminja enostransko.

3.4. Vsaka sprememba obsega in stroškov dela je formalizirana dodatni dogovor k tej pogodbi, ki jo podpišejo pooblaščeni zastopniki strank.

Odgovornost strank

4.1. Izvajalec zagotavlja opravljanje storitev v strogem skladu z GOST R "Storitve čiščenja zgradb in objektov."

4.2. Izvajalec odgovarja za škodo, ki jo povzroči naročniku in njegovemu premoženju med izvajanjem del, v višini neposrednih škod, ki jih pisno potrdi neodvisna organizacija.

4.3. V primeru, da mu "Stranka" zavrne zagotavljanje storitev po tej pogodbi po predplačilu ob prihodu delovne ekipe v objekt, "Stranka" plača kazen v višini 20% skupnih stroškov prijave (tj. predplačilo se ne vrne »Stranki«). V primeru resnega in utemeljenega razloga, višje sile, se to vprašanje reši na licu mesta po dogovoru obeh strank.

5. Prevzem del

5.1. "Stranka" ima pravico, da je pri čiščenju prostorov prisoten osebno ali da ga zaupa drugi osebi.

5.2. Po končanem čiščenju prostorov "Izvajalec" preda "Naročniku" kakovost in obseg opravljenega dela s podpisom prevzemnega lista v dveh izvodih (po en za vsako stranko).

5.3 Če "Naročnik" odkrije neskladje med opravljenim delom in to pogodbo (vključno s prilogami št. 1, št. 2), je "Izvajalec" dolžan nemudoma odpraviti pripombe "Naročnika".

5.4. Po podpisu potrdila o prevzemu dela so zahtevki »Naročnika« do »Izvajalca« neveljavni.

6. Trajanje pogodbe

6.1. Pogodba začne veljati od trenutka, ko jo podpišeta predstavniki obeh strank in velja do konca izvajanja vseh storitev po tej pogodbi in prilogah št. 1, št. 2. (št. 3, če obstajajo).

7. Postopek reševanja sporov

7.1 Morebitne spore med strankama v zvezi s pogodbo in/ali iz nje bosta stranki reševali na podlagi pogajanj. Če se stranki ne dogovorita, se spor predloži v obravnavo. Arbitražno sodišče Samara.

7.2 Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe se štejejo za veljavne in so njen sestavni del, če so narejene v pisni obliki, podpisane s strani ustrezno pooblaščenih predstavnikov obeh strani.

7.3 Ta pogodba je sestavljena v dveh izvodih, ki imata enako pravno veljavo, po en za vsako od strank.

8. Podrobnosti in naslovi strank