Pogodba za izvedbo projektantskih del. Pogodba za izvedbo projektantskih del (projektiranje)

za izvedbo projektantskih del in opravljanje storitev tehnične podpore za odobritev projektne dokumentacije s strani osebe, ki deluje na podlagi, v nadaljnjem besedilu " Stranka«, na eni strani in v osebi, ki deluje na podlagi , v nadaljnjem besedilu » Pogodbenik«, po drugi strani, v nadaljnjem besedilu »Stranki«, sta sklenili ta sporazum, v nadaljevanju » Pogodba" o naslednjem:

1. PREDMET POGODBE

1.1. Naročnik naroči, izvajalec pa se zavezuje, da bo s svojimi in (ali) zunanjimi silami v roku, določenem s pogodbo, dokončal sklop projektantskih del za razvoj projektne dokumentacije ter zagotovil storitve tehnične podpore za odobritev projektne dokumentacije, ki jo je izdelal izvajalec in predložil naročnik, na predpisan način za izvedbo del na remontu nestanovanjske stavbe, ki jo naročnik uporablja na pravni podlagi in se nahaja na naslovu: (v nadaljnjem besedilu: na kot objekt). Popoln seznam projektantskih del in storitev, ki jih izvaja izvajalec po tej pogodbi, je naveden v Dodatku št. 1 k tej pogodbi.

1.2. Tehnične, ekonomske in druge zahteve za projektno in tehnično dokumentacijo, ki je predmet te pogodbe, morajo biti v skladu z zahtevami SNiP in drugimi veljavnimi predpisi Ruske federacije glede sestave, vsebine in izvedbe projektne in tehnične dokumentacije za objekt.

1.3. Za izvedbo te pogodbe naročnik izvajalcu prenese potrebno izvorno dokumentacijo: dokumente ZTI za stavbo in drugo izvorno dokumentacijo, navedeno v Dodatku št. 3 k tej pogodbi. Projektna dokumentacija, ki je predmet pogodbe, je izdelana na podlagi Izhodiščne dokumentacije naročnika.

1.4. Rezultat opravljenega dela izvajalca je: ustrezno dogovorjena naslednja projektno-tehnična dokumentacija: .

1.6. Izvajalec začne izvajati dela po tej pogodbi od dneva prejema sredstev na obračunski račun izvajalca v višini prvega predplačila, določenega v Dodatku št. 2 k tej pogodbi, ki je datum začetka del po pogodbi. .

1.7. V primeru, da naročnik v delovnih dneh od dneva podpisa te pogodbe s strani obeh strank ne nakaže sredstev na račun izvajalca v višini prvega predplačila, določenega v Dodatku št. 2 te pogodbe, razmerja strank po pogodbi ne nastanejo in je njen učinek prenehal, ta pogodba se šteje za odpovedano s strani strank.

2. PRAVICE IN OBVEZNOSTI STRANK

2.1 Stranka se zavezuje:

2.1.1. Najkasneje v delovnih dneh po sklenitvi te pogodbe izvajalcu posredovati izvorno dokumentacijo za objekt iz točke 1.3 te pogodbe.

2.1.2. Pravočasno sprejeti in plačati opravljeno delo v skladu s to pogodbo.

2.1.3. Opravlja druge naloge, določene v členu 762 Civilnega zakonika Ruske federacije.

2.1.4. Naročnik ima pravico do tekočega nadzora nad delom izvajalca pri izvajanju te pogodbe.

2.3. Izvajalec se zavezuje:

2.3.1. Pravočasno, strokovno in pravilno izpolnjevati prevzete obveznosti v skladu s pogoji te pogodbe.

2.3.2. Stranki predložiti ustrezno dogovorjeno projektno in tehnično dokumentacijo v obsegu in v rokih, določenih s to pogodbo.

2.3.3. Upoštevajte pisna navodila naročnika, vključno s tistimi o spremembah in dopolnitvah projektne dokumentacije, če niso v nasprotju s pogoji te pogodbe, veljavne zakonodaje in regulativnih dokumentov Ruske federacije.

2.3.4. Brez predhodnega pisnega soglasja naročnika ne izvajajte sprememb projektne in tehnične dokumentacije, ki vplivajo na: skupne stroške, arhitekturne in načrtovalske odločitve objekta;

2.3.5. Na njegovo zahtevo redno obveščajte stranko o stopnji izvajanja te pogodbe.

2.3.6. V najkrajšem možnem času in na lastne stroške odpraviti pomanjkljivosti in dopolniti projektno in tehnično dokumentacijo po prejemu pisne reklamacije (pripombe) naročnika glede kakovosti, popolnosti dokumentacije, ki jo je izdelal izvajalec, oziroma njene neskladnosti. s pogoji te pogodbe.

2.3.7. Končno projektno in tehnično dokumentacijo uskladimo z naročnikom.

2.3.8. Zagotoviti, da se vsa dokumentacija, prejeta med sklenitvijo pogodbe, izvede v imenu stranke in poskrbi za prenos dokumentov nanj ter vrne stranki v primeru odpovedi te pogodbe vso dokumentacijo, ki je bila prej prejeta od stranke. Stranka in zanj na podlagi potrdila o prenosu in prevzemu najkasneje v delovnih dneh pred datumom odpovedi pogodbe.

3. CENA DEL IN POSTOPEK PLAČILA

3.1. Skupne stroške del, opravljenih po tej pogodbi, stranki odobrita pod pogoji medsebojnega dogovora (je pogodbeno) in znašajo rubljev, vključno z DDV (18%) rubljev.

3.2. Plačilo po tej pogodbi izvede naročnik tako, da nakaže sredstva v rubljih na poravnalni račun izvajalca na podlagi računa, ki ga je slednji izdal za plačilo, kot sledi:

3.2.1. Znesek v višini rubljev, vključno z DDV (18%) rubljev, naročnik nakaže na račun izvajalca kot predplačilo v bančnih dneh od dneva podpisa te pogodbe.

3.2.2. Znesek v višini rubljev, vključno z DDV (18 %) rubljev, naročnik nakaže na poravnalni račun izvajalca z bančnim nakazilom v bančnih dneh od dneva, ko izvajalec naročniku predloži naslednjo dokumentacijo: .

3.2.3. Znesek v višini rubljev, vključno z DDV (18 %) rubljev, naročnik nakaže na poravnalni račun izvajalca z bančnim nakazilom v bančnih dneh od dneva, ko izvajalec naročniku predloži naslednjo dokumentacijo: .

3.2.4. Končno plačilo za opravljeno delo po pogodbi v znesku, določenem v Dodatku št. 2 k tej pogodbi, in v višini rubljev, vključno z DDV (18 %) rubljev, izvede naročnik v bančnih dneh po tem, ko izvajalec predloži Stranka pravilno izpolnjene dokumente, določene v točki 1.4 te pogodbe, in podpis pogodbenih aktov o prevzemu del po pogodbi.

3.3. Plačilo računov, pristojbin, dajatev in drugih plačil, ki jih v imenu naročnika izdajo zainteresirane usklajevalne organizacije in ustanove mesta in Ruske federacije za storitve usklajevalnih organizacij, izvedbo sklepov, soglasij in drugih dovoljenj, ni vključeno v stroške izvajalčevega dela po tej pogodbi. Zneski teh plačil so okvirno navedeni v Dodatkih št. 1, št. 2 k tej pogodbi.

3.4. Če se v postopku izvajanja del po tej pogodbi pojavi potreba po dodatnih delih, pogodbenici sporazumno določita stroške in postopek za njihovo izvedbo, kar se odraža v obliki dodatne pogodbe k tej pogodbi. dogovor.

3.5. Datum izpolnitve plačilne obveznosti naročnika je datum prejema negotovinskih sredstev z računa naročnika na račun izvajalca.

4. POGOJI, POSTOPEK ZA DOSTAVO IN PREVZEM IZDELKOV

4.1. Skupni rok za opravljanje del po pogodbi določita pogodbeni stranki in je - koledarski meseci od dneva začetka del iz točke 1.6 te pogodbe. Dogovorjeno projektno in tehnično dokumentacijo je treba prenesti naročniku najkasneje do roka za njen prenos, določenega v tej pogodbi, v skladu s potrdilom o prevzemu dokumentacije (Potrdilom o prevzemu del), ki ga podpišeta pogodbenici.

4.2. Šteje se, da je izvajalec pravilno sklenil to pogodbo šele po tem, ko naročnik sprejme (odobriti) projektno in tehnično dokumentacijo v celoti, predvideno s to pogodbo.

4.3. Naročnik najkasneje v delovnih dneh od dneva prejema dokumentacije iz točke 1.4 te pogodbe podpiše potrdilo o prevzemu del po pogodbi ali pošlje izvajalcu pisno obrazloženo zavrnitev prevzema del.

4.5. Odprava pripomb izvajalca v skladu s pisno zavrnitvijo prevzema del, ki jih prejme od naročnika, se izvede v dogovorjenem roku, ki ne sme biti daljši od delovnih dni.

4.6. S podpisom potrdila o prevzemu se vse izključne pravice za uporabo izdelane projektno-tehnične dokumentacije in rezultatov dela prenesejo na naročnika v okviru pooblastil iz č. 69-70 Civilnega zakonika Ruske federacije.

5. ODGOVORNOSTI STRANK

5.1. Stranki sta odgovorni za neizpolnjevanje ali nepravilno izpolnjevanje svojih obveznosti po tej pogodbi v skladu z veljavno zakonodajo Ruske federacije.

5.2. Izvajalec odgovarja za pomanjkljivosti projektno-tehnične dokumentacije, vključno s tistimi, ugotovljene pri njeni izvedbi. Če se ugotovijo pomanjkljivosti, jih je izvajalec dolžan brezplačno odpraviti.

5.3. Če naročnik krši plačilne pogoje za izdelano dokumentacijo, ima izvajalec pravico zahtevati, naročnik pa je v primeru prejema navedenega povpraševanja dolžan izvajalcu plačati kazen v višini % dolga. znesek za vsak dan zamude pri plačilu, vendar ne več kot % zneska dolga.

5.4. Če izvajalec krši rok za dostavo izdelane dokumentacije, lahko naročnik zahteva, izvajalec pa v primeru prejema navedene zahteve naročniku plača kazen v višini % stroškov ustrezne faze dela, določena v Dodatku št. 2 te pogodbe, za vsak dan zamude, vendar ne več kot v % cene dejanske pogodbe.

5.5. Vsi spori po tej pogodbi se obravnavajo na arbitražnem sodišču.

6. VIŠJA SILA (višja sila)

6.1. Stranki bosta oproščeni odgovornosti za neizpolnjevanje ali neustrezno izpolnjevanje obveznosti, prevzetih po tej pogodbi, če je bila pravilna izpolnitev nemogoča zaradi nastopa okoliščin višje sile.

6.2. Pojem okoliščin višje sile zajema zunanje in izredne dogodke, ki so bili v času podpisa tega sporazuma odsotni in so se zgodili proti volji in želji strank, katerih dejanja pogodbenici nista mogli preprečiti z ukrepi in sredstvi, ki bi jih razumno in razumno lahko preprečili. pričakovati od bona fide delujoče stranke. Takšne okoliščine pogodbenic vključujejo: vojaške operacije, epidemije, požare, naravne nesreče, dejanja in dejanja državnih organov, ki onemogočajo izpolnjevanje obveznosti iz tega sporazuma v skladu z zakonom.

6.3. Pogodbenica po tej pogodbi, ki jo prizadenejo okoliščine višje sile, mora nemudoma obvestiti drugo pogodbenico s telegramom ali faksom o pojavu, vrsti in možnem trajanju okoliščin višje sile, ki ovirajo izpolnjevanje pogodbenih obveznosti. Če se o omenjenih dogodkih ne obvesti pravočasno, se prizadeta zaradi dogodka višje sile nanj ne more sklicevati kot na podlago za oprostitev odgovornosti.

6.4. V času okoliščin višje sile, ki stranki razbremenijo odgovornosti, se izpolnjevanje obveznosti zadrži, sankcije za neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti pa se ne uporabljajo.

6.5. Nastop okoliščin višje sile, pod pogojem, da so bili sprejeti vzpostavljeni ukrepi za obveščanje drugih strank o tem, podaljša rok za izpolnitev pogodbenih obveznosti za obdobje, ki ustreza trajanju okoliščin, in primeren rok za odpravo njihovih posledic.

6.6. Če učinek višje sile traja več kot mesec dni, se morata stranki dogovoriti o usodi te pogodbe. Če pogodbeni stranki ne dosežeta dogovora, ima katera koli od pogodbenic pravico enostransko odpovedati to pogodbo tako, da drugi pogodbenici pošlje ustrezno obvestilo s priporočeno pošto.

7. SPREMEMBA IN PRENEHANJE POGODBE, DRUGI POGOJI

7.1. Ta sporazum začne veljati z dnem, ko ga pogodbenici podpišeta in velja do dneva, ko pogodbenici v celoti izpolnita svoje obveznosti.

7.2. Ta pogodba se lahko spreminja in/ali dopolnjuje le na podlagi medsebojnega dogovora strank, vse spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne le, če so narejene pisno in podpisane s strani strank.

7.3. Ta pogodba se lahko prekine s pisnim dogovorom strank. Prekinitev pogodbe ne odvezuje strank izpolnitve obveznosti, ki so nastale v času njene veljavnosti.

7.4. Stranka ima pravico enostransko izvensodno zavrniti sklenitev pogodbe in odpovedati to pogodbo v naslednjih primerih:

zamuda izvajalca z začetkom del za več kot en dan iz razlogov, na katere naročnik ni vplival;
kršitev roka izvajalca za izvedbo del (vključno z roki, določenimi z urnikom za izdajo projektne dokumentacije) več kot dni;
zamude izvajalca pri prenosu dokončane projektne in tehnične dokumentacije za obdobje več kot dni iz razlogov, na katere naročnik ni vplival;
odvzem licence, drugi akti državnih organov v okviru veljavne zakonodaje, ki izvajalcu odvzemajo pravico do opravljanja del.

7.5. Če naročnik ne izpolni svojih obveznosti po tej pogodbi pravočasno in to povzroči zamudo pri izvedbi del, ima izvajalec pravico podaljšati rok za izvedbo del za ustrezno obdobje. Če ima izvajalec dodatne stroške, ki nastanejo zaradi neizpolnjevanja ali nepravilnega izpolnjevanja obveznosti s strani naročnika, je dolžan nemudoma pisno obvestiti naročnika o višini teh stroškov in jih potrditi z dokumenti, na podlagi katerih stranki bo sklenil dogovor o času in obliki njihovega povračila.

7.6. Če je naročnik ugotovil potrebo po konzervaciji ali ustavitvi del za nedoločen čas, se naročnik zavezuje izvajalcu plačati v celoti opravljena dela do trenutka konzerviranja (začasne prekinitve) v petih dneh od trenutka njihovega prenehanja.

7.7. Pogodbenici se zavezujeta, da bosta ohranjali zaupnost v zvezi z informacijami, ki jih prejmejo druga od druge ali jima postanejo znane med opravljanjem dela po tej pogodbi, ne bosta razkrivali ali razkrivali informacij na splošno ali zlasti kateri koli tretji osebi brez predhodnega pisnega soglasje druge pogodbenice po tej pogodbi. Vsako škodo, povzročeno stranki zaradi neizpolnjevanja zahtev glede zaupnosti v skladu s to pogodbo, kriva pogodbenica v celoti povrne.

7.8. Ta pogodba je sestavljena v dveh izvodih, po en izvod za vsako od strank, od katerih ima vsaka enako pravno veljavnost.

7.9. Vse priloge k tej pogodbi so njen sestavni del:

8. PRAVNI NASLOV IN BANČNI PODATKI STRANK

Stranka

Pogodbenik Jur. naslov: Poštni naslov: TIN: KPP: Banka: Poračun/račun: Kor./račun: BIC:

9. PODPISI STRANKOV

Stranka ________________

Pogodbenik _________________

Upoštevajte, da so pogodbo sestavili in preverili odvetniki in je zgledna; jo je mogoče dokončati ob upoštevanju posebnih pogojev posla. Uprava spletnega mesta ni odgovorna za veljavnost te pogodbe, pa tudi za njeno skladnost z zahtevami zakonodaje Ruske federacije.

Pogodba za projektiranje in gradnjo
№ _______

Moskva "___" _____________ 200___

ROSINTER RESTAURANTS LLC, v nadaljnjem besedilu "Stranka", ki jo zastopa generalni direktor ________, ki deluje na podlagi Listine, po eni strani in,
LLC ___________________________________, v nadaljnjem besedilu "izvajalec", ki ga zastopa ________________________________________, ki deluje za
na podlagi ___________________ pa so sklenili to pogodbo, kot sledi:

1. ČLEN OPREDELITVE

Koncepti, uporabljeni v tej pogodbi v naslednjem besedilu, pomenijo naslednje:

"Stranke" - "Stranka" in "Izvajalec".

"Stranka" - LLC "_______________", pravna oseba, ustanovljena v skladu z zakonodajo Ruske federacije.

"Izvajalec" - ______________________________, pravna oseba, ustanovljena v skladu z zakonodajo Ruske federacije, ki opravlja dela po tej pogodbi na podlagi dovoljenja(-jev) št. _______________________ z dne "___" _________ 200__, ki ga je izdala Zvezna agencija za gradbeništvo in stanovanjske in komunalne storitve au pair.

"Objekt" - pomeni stavbo (prostor gostinskega lokala "__________________________"), ki se nahaja na naslovu: _________________________________________________, v skupni površini _____________ m2, v kateri izvajalec izvaja dela v skladu s pogoji te pogodbe, gradbeni predpisi in pravila, ki veljajo v Ruski federaciji v obdobju dela.

"Dela" - Celoten sklop potrebnih in zadostnih dejanj za doseganje ciljev te pogodbe, vključno z vsemi deli, opredeljenimi v prilogah k tej pogodbi, vendar ne omejeno nanje, vključno z:
- izvedba predprojektnih, projektantskih del (elektroinštalacija, prezračevanje in klimatizacija, vodovod in kanalizacija, nizkonapetostni sistemi, gasilni sistem itd.), kot tudi pridobitev vseh potrebnih dovoljenj in soglasij Državnega nadzora in nadzorne storitve za opravljanje del po tej pogodbi;
- popravila, montaža, dodelava, zagon in druge vrste del, vključno z dobavo materialov, izdelkov, opreme;
- predaja izvedenih del prevzemni (delovni) komisiji;
- predaja izvedenih del naročniku po prevzemnem listu opravljenih del in zagon objekta.

"Skrita dela" - pomenijo dela, skrita z nadaljnjimi deli in konstrukcijami. Kakovost in točnost skritih del ni mogoče določiti po opravljenem naknadnem delu.

"Akt o prevzemu opravljenih del" - dokument, ki ga podpišeta pogodbeni stranki o izvedbi določenih količin del, predvidenih s to pogodbo, s strani izvajalca v skladu s pogoji iz te pogodbe.

"Potrdilo o prevzemu vseh opravljenih del" - dokument, ki ga podpišeta pogodbeni stranki o izvedbi vseh del na objektu, predvidenih s to pogodbo, s strani izvajalca.

"Priključek na inženirske komunikacije" - Povezava notranjih inženirskih komunikacij z zunanjimi inženirskimi omrežji, izdelana v skladu s specifikacijami. Povezava je izvedena:
- električna omrežja - iz stikalne plošče, nameščene v notranjosti stavbe;
- nizkonapetostna omrežja - iz ščita, nameščenega znotraj stavbe;
- oskrba s hladno vodo - iz vodomerne enote;
- ogrevanje - iz ITP;
- kanalizacijski iztoki - v obstoječe odtoke.

"Izvedbena dokumentacija" - celoten sklop dokumentov (risb, diagramov itd.), ki jih izdela izvajalec na podlagi rezultatov izvajanja določenih vrst del, ki prikazujejo natančno dejansko lokacijo, dimenzije in podrobnosti del v obrazcu v katerih so bila izvedena, vključno z, vendar ne omejeno na: navodila za uporabo za opremo objekta, potne liste in potrdila za opremo in materiale, akte za skrita dela in druge dokumente v skladu z dodatkom "D" MGSN 8.01. -00, protokoli za testiranje inženirskih sistemov in akti za opravljena zagonska dela.

"Varščina" - način, s katerim se zagotovi, da izvajalec izpolni svoje obveznosti za pravočasno odpravo pomanjkljivosti in napak, ugotovljenih med obratovanjem objekta, v 3 (treh) letih od dneva, ko pogodbenici podpišeta potrdilo o prevzemu opravljenega dela. . Varščina v višini 10 (deset) % skupnih stroškov pogodbe zadrži naročnik od zneska sredstev, ki se plača izvajalcu v skladu s pogoji iz 5. člena pogodbe.
V skladu s točko 5.5. te pogodbe imata stranki pravico do pobotanja podobnih nasprotnih terjatev brez denarnega plačila, na podlagi ustreznega potrdila o poravnavi, ki ga podpišeta stranki.

"Podizvajalci" - Organizacije in njihovo osebje, ki jih izvajalec angažira za izpolnjevanje vseh obveznosti izvajalca po pogodbi. Kvalifikacije podizvajalcev morajo ustrezati naravi opravljenega dela po pogodbi.

"Odobritev" - pisno potrdilo, ki ga v skladu s svojimi pristojnostmi izdata delodajalec in izvajalec oziroma njuni pooblaščeni zastopniki.

"Pogodba" - Ta dokument, ki sta ga podpisala naročnik in izvajalec, z vsemi pogodbami in prilogami k njem ter vsemi dopolnitvami in spremembami, ki jih podpišeta stranki v času njegove veljavnosti.

"Na ključ" - Izvedba del s strani izvajalca na podlagi "Smernic za pripravo pogodb za gradnjo v Ruski federaciji" (dopis Ministrstva za gradbeništvo Ruske federacije št. BF-558/15 z dne 10.6. .92), v skladu s to pogodbo. Dela obsegajo: dela na predprojektu, pripravo projekta; pridobitev soglasij ustreznih regulativnih organov, potrebnih za opravljanje del in sprejem objekta v obratovanje; popravila, montaža in zaključna dela; opremljanje objekta z inženirskimi sistemi (v obsegu, ki ga predvideva ta pogodba), vključno z ogrevanjem, prezračevanjem in klimatizacijo, oskrbo z vodo in kanalizacijo, nizkonapetostnimi sistemi, brizgalnim gasilnim sistemom, elektroenergetsko, vodovodno in pomožno opremo; odprava napak, ugotovljenih med delovanjem; zagotavljanje naročniku tehnične dokumentacije, potrebne za delovanje objekta; zagotavljanje dokončnega zagona Objekta. Predmet se prenese na naročnika v celoti pripravljen za komercialno (funkcionalno) uporabo.

Opredelitve, uporabljene zgoraj v ednini, se lahko uporabljajo tudi v množini, kjer je to zahtevano v smislu te pogodbe.

2. ČLEN PREDMET POGODBE
2.1. Izvajalec se zavezuje, da bo po navodilih naročnika izvedel dela na objektu na ključ v skladu s pogoji te pogodbe in njihov rezultat izročil naročniku, naročnik pa se zavezuje, da bo rezultat del sprejel. in plačati za to.
2.2. Izvajalec se zavezuje, da bo izdelal projektno dokumentacijo, navedeno v Dodatku št.
2.3. Izvajalec se zavezuje, da bo projektno dokumentacijo izdelal v skladu z zahtevami za projektno dokumentacijo, določenimi v Dodatku št. 2. Izvajalec je dolžan posredovati lastniku projektno dokumentacijo v dveh jezikih: ruskem in angleškem.
2.4. Izvajalec se zavezuje, da bo izvedel gradbena in instalacijska dela na objektu, določenem v projektni dokumentaciji, ki jo izdela izvajalec in sprejme naročnik.
Izvajalec se zavezuje, da bo na objektu izvedel gradbeno inštalacijska dela v rokih, določenih z razporedom del (priloga št. 3 te pogodbe)
2.5. Izvajalec se zavezuje, da bo izvajal gradbena in instalacijska dela na objektu v skladu z zahtevami iz Priloge št. 4 (Tehnična dokumentacija) te pogodbe.

3. ČLEN POGODBENA CENA IN PLAČILNI POSTOPEK
3.1. Skupni stroški del, ki jih izvaja izvajalec po tej pogodbi, znašajo (_________________________) rubljev, vključno z DDV 18% - _____________ (__________________________ ________) rubljev. Natančen opis stroškov del, ki jih izvaja izvajalec po tej pogodbi (podrobnosti) je naveden v Predračunu (Priloga št. 5 k tej pogodbi).
3.2. Stroški izdelave projektne dokumentacije so (_________________________) rubljev, vključno z DDV 18% - _____________ (__________________________ ________) rubljev.
3.3. Stroški gradbenih in montažnih del znašajo (_________________________) rubljev, vključno z DDV 18% - _____________ (__________________________ ________) rubljev.
3.4. Skupni stroški del, ki jih izvaja izvajalec po tej pogodbi, vključujejo stroške vseh del, potrebnih za popolno izpolnjevanje obveznosti izvajalca po tej pogodbi, vključno s stroški materiala, ki ga je izvajalec uporabil pri izvajanju del po tej pogodbi, opremo , mehanizmi, nameščeni na objektu itd. ., ob upoštevanju carin in pristojbin, plačanih za materiale in opremo, uvožene na ozemlje Ruske federacije, stroške dostave, stroške izvajalca za pridobitev potrebnih soglasij, dovoljenj, nalogov, testiranja, pregledi, zaključki itd.
3.5. V roku, ki ni daljši od 20 (dvajset) dni od dneva podpisa te pogodbe in od dneva, ko izvajalec izda naročniku račun za znesek, določen v tej točki pogodbe, naročnik izvajalcu plača akontacijo v višini 30 % (trideset odstotkov) stroškov izdelave projektne dokumentacije in 30 % (trideset odstotkov) stroškov gradbenih in instalacijskih del, in sicer: ___________
3.6. Naročnik v roku največ 20 (dvajset) dni od dneva, ko pogodbenici podpišeta Potrdilo o sprejemu projektne dokumentacije, plača izvajalcu 65 % (petinšestdeset odstotkov) stroškov izdelave projektne dokumentacije, in sicer: _________.
3.7. Naročnik v roku največ 20 (dvajset) dni od dneva, ko pogodbeni stranki podpišeta potrdilo o prevzemu gradbenih in instalacijskih del, plača izvajalcu 65 % (petinšestdeset odstotkov) stroškov gradnje in montaže. dela, in sicer: _______.
3.8. Za zagotovitev izvajalčevih garancijskih obveznosti za pravočasno odpravo pomanjkljivosti in okvar, ugotovljenih med obratovanjem Objekta, naročnik v roku treh let zadrži varščino v višini 10 (deset) % skupnih stroškov. pogodbe, in sicer: ___________ (_________) rubljev. Naročnik plača izvajalcu varščino na način, predpisan s to pogodbo.

4. ČLEN POGOJI ZAKLJUČEK DELA
4.1. Vsa dela po tej pogodbi mora izvajalec opraviti in predati naročniku v skladu s potrdilom o prevzemu vseh opravljenih del najkasneje do »___« _____________ 200__.
4.2. Naročnik najkasneje v 5 (petih) dneh od dneva podpisa te pogodbe s strani pogodbenih strank odda predmet izvajalcu na podlagi potrdila o sprejemu.
Datum zaključka del je datum predaje del na objektu naročniku in podpis pogodbe o prevzemu za vsa opravljena dela.
4.3. Če naročnik v času trajanja pogodbe zahteva izvedbo dodatnih del ali spremembo obsega del, se o pogojih in stroških izvajanja teh del dogovorita pogodbeni stranki in jih sestavita z dodatnimi pogodbami k pogodbi.
4.4. V primeru nepravočasnega izvajanja del s strani izvajalca ima naročnik v nasprotju z roki, določenimi v tej pogodbi, pravico enostransko in zunajsodno odpovedati to pogodbo s pisnim obvestilom izvajalcu in najeti drugega izvajalca za dokončanje del. , z naknadnim povračilom za ta namen nastalih stroškov Izvajalec.

5. ČLEN PLAČILNI POGOJI
5.1. Plačila po tej pogodbi se izvajajo na podlagi originalnih računov, ki so predmet nakazila naročniku najkasneje 5 (pet) delovnih dni pred zapadlostjo plačila. Izvajalčeva zamuda pri izročitvi originalnega računa daje delodajalcu pravico, da zadrži ustrezno plačilo sorazmerno z obdobjem takšne zamude; v tem primeru za stranko ne veljajo sankcije.
5.2. Izvajalec je dolžan naročniku predložiti vse dokumente, ki jih določa davčna zakonodaja Rusije. Če izvajalec ne predloži dokumentov, ki jih določa davčna zakonodaja Rusije (zagotovi nepravilno izdelane dokumente) ali jih ne zagotovi pravočasno, ima naročnik pravico začasno ustaviti plačila po tej pogodbi, dokler izvajalec ne zagotovi vseh potrebnih dokumentov. , brez kakršnih koli kazni za stranko.
5.3. Datumi plačila pomenijo datum, ko se sredstva bremenijo z računa stranke.
5.4. Odstop pravice do denarne terjatve po tej pogodbi je možen le s predhodnim podpisom pogodbenih strank ustrezne dodatne pogodbe. Samo podpis dodatne pogodbe je pravilno obvestilo (soglasje) naročnika o prenosu pravice do terjatve z izvajalca na tretjo osebo. V primeru kršitve tega pogoja ima stranka pravico zavrniti izpolnitev obveznosti v korist tretje osebe.
5.5. Za zagotovitev izvajalčevih garancijskih obveznosti za pravočasno odpravo pomanjkljivosti in okvar, ugotovljenih med obratovanjem Objekta, naročnik v roku treh let zadrži varščino v višini 10 (deset) % skupnih stroškov. pogodbe.
Stranki imata pravico do pobotanja homogenih terjatev brez denarnega plačila na podlagi ustreznega potrdila o pobotu, ki ga podpišeta pogodbenici.
Če izvajalec pomanjkljivosti in napak, ugotovljenih na objektu, ne odpravi v roku 3 (treh) let, v najkrajšem možnem času, nikakor pa ne več kot 10 (deset) dni od dneva, ko jih je naročnik odkril, naročnik ima pravico, da samostojno ali s strani drugih organizacij odpravi ugotovljene pomanjkljivosti in napake na račun varščine, oziroma zmanjša znesek varščine, ki se plača izvajalcu. V primeru omenjenega zadržanja lastnik pošlje izvajalcu pisno obvestilo o zadržanju s priloženim izračunom zadržanih zneskov.
V primeru pravilnega izpolnjevanja s strani izvajalca prevzetih garancijskih obveznosti, pogodbenici vsake 4 (štiri) mesece podpišeta Potrdilo o prevzemu garancijskih obveznosti. V roku, ki ni daljši od 20 (dvajset) dni od dneva, ko pogodbenici podpišeta potrdilo o prevzemu garancijskih obveznosti, mora naročnik izvajalcu plačati _____ (____) rubljev iz varščine.
Če je izvajalec neustrezno izpolnil garancijske obveznosti in je naročnik odštel varščino, se znesek, ki ga plača naročnik na podlagi rezultatov zadnjih 4 (štirih) mesecev, ustrezno zniža. V takem primeru je znesek, ki ga je treba plačati izvajalcu, naveden v ustreznem potrdilu o prevzemu garancije.

6. ČLEN OBVEZNOSTI STRANK
6.1. Za izvedbo pogodbe izvajalec:
6.1.1. Dela po tej pogodbi izvaja na podlagi razpoložljivih dovoljenj, zlasti certifikatov SRO.
6.1.2. Izvaja nakup, dostavo, plačilo carin in skladiščenje materiala, razkladanje, prevzem, skladiščenje in dobavo za izvedbo del materiala in opreme, ki je potrebna izvajalcu za izvedbo del po tej pogodbi.
6.1.3. Sam in iz lastnega materiala (pomeni) opravi vsa dela v skladu s prilogami k tej pogodbi v obsegu te pogodbe in v rokih, določenih s to pogodbo, in delo v celoti preda naročniku. Nosi breme vzdrževanja gradbišča.
6.1.4. Zagotavlja varnost Objekta in premoženja, ki se nahaja v Objektu, nosi tveganje njegove nenamerne izgube in nenamerne poškodbe, dokler Objekt ni izročen naročniku po potrdilu o prevzemu vseh opravljenih del.
6.1.5. Izvaja sistematsko čiščenje objekta in cest v neposredni bližini objekta od gradbenih odpadkov, odvečnih materialov in proizvodov pri izvajanju del ter po zaključku del odstranjuje trdne gospodinjske odpadke, sezonsko čisti območje pred sneženjem ali odpadlim listjem. , razstavlja in odstranjuje iz objekta gradbeno opremo in odpadke. Odvoz smeti in odpadkov izvaja izvajalec na lastne stroške.
6.1.6. Zagotavlja izvajanje potrebnih protipožarnih ukrepov in ukrepov za varnost in varstvo okolja v času dela. Izvajalec je odgovoren za kršitev zahtev zakona in drugih pravnih aktov o varstvu okolja, ki nastanejo pri izvajanju del.
6.1.7. Zavezuje se, da bo projektno dokumentacijo uskladil z naročnikom in državnimi nadzornimi službami ter z najemodajalcem in naročniku predložil dokumente, ki potrjujejo navedeno odobritev, pred »___« ____________ 200___.
6.1.8. Izvaja dobavo vseh pomožnih materialov, improviziranih sredstev in orodij, ki niso določena v pogodbi (priloge), so pa nujna za opravljanje del po pogodbi in pravočasno oddajo objekta po potrdilu o prevzemu del. Odgovoren naročniku za dejanja svojih podizvajalcev kot za svoja.
6.1.9. Izvede na zahtevo naročnika pregled nosilnosti konstrukcij obstoječe stavbe kot del plačila iz točke 3.1. Pogodba.
6.1.10. Skupaj z naročnikom v okviru plačila, določenega s pogodbo, prejme tehnične pogoje, potrebne za opravljanje del po tej pogodbi, od JSC Mosenergo, Vodokanal in po potrebi po navodilih naročnika tudi od Mosteploenerga .
6.1.11. Na projektantsko organizacijo prenese dokumentacijo, ki jo je za razvoj projekta odobril naročnik.
Prejema od naročnika in državne nadzorno-nadzorne službe potrebna soglasja in dovoljenja za izvedbo del. Zagotavlja avtorski nadzor nad izdelavo Del.
6.1.12. je dolžan v skladu z zasnovo in veljavnimi Pravili in predpisi sprejeti ukrepe za varovanje okolja znotraj in zunaj objekta ter preprečiti poškodbe ali škodo občanov ali njihove osebne lastnine zaradi onesnaževanja okolja, hrupa ali drugih vzrokov, ki so posledica izvajanje del s strani izvajalca.
6.1.13. Zavezuje se, da bo samostojno in na lastne stroške usklajeval izvajanje popravil in gradbenih del z zasebniki, ki živijo v hišah nad vgrajenimi, pa tudi vgrajenih objektih, hišnih odborih, stanovanjskih in komunalnih službah, DEZ itd.
6.1.14. Sam in na lastne stroške zagotavlja vse potrebe za izvedbo Del na področju elektroenergetske, vodovodne, telefonske in telefaks komunikacije, kanalizacije, oskrbe s toploto ipd., vključno s polaganjem začasnih komunikacij, usklajevanjem z upravnimi organi in plačilom za uporaba na ločenih računih mestnih organizacij, vključno s povračilom plačila za storitve, določene v tem odstavku, na računih mestnih organizacij, izdanih stranki v času trajanja te pogodbe.
6.1.15. Na lastne stroške izvaja odbitke UGPS, IGASN Moskve in druga potrebna plačila, povezana z izvajanjem del po tej pogodbi s strani izvajalca.
6.1.16. Izvaja vse vrste zavarovanj v skladu z 12. členom te pogodbe.
6.1.17. Zavezuje se, da bo zagotovila dobavo del, ki jih je opravila prevzemna (delovna) komisija do »___« _____________ 200__.
6.1.18. Iz gradbišča bo odnesel nepremičnino, ki pripada izvajalcu, pred izročitvijo naročniku celotnega obsega del po potrdilu o prevzemu vseh opravljenih del.

6.2. Za izpolnitev pogodbe naročnik:
6.2.1. se zavezuje, da bo plačal v skladu s pogoji te pogodbe.
6.2.2. Izvajalcu zagotovi v roku 5 (petih) delovnih dni od dneva podpisa te pogodbe z Objektom po Potrdilo o sprejemu na Objekt za izvedbo del.
6.2.3. Izvaja tehnični nadzor nad izvajanjem del, ne da bi se vmešaval v poslovne in gospodarske dejavnosti izvajalca, in sicer:
- spremlja kakovost in časovno razporeditev opravljenega dela;
- izvaja kontrolo kakovosti materialov, ki jih uporablja izvajalec;
- izvaja nadzor nad spoštovanjem tehnologije proizvodnje dela;
6.2.4. V primeru, da se pri delu odkrijejo odstopanja od pogodbenih pogojev, ima naročnik pravico zahtevati prekinitev opravljenega dela z odstopanji od pogojev pogodbe in njihovo popravo na stroške izvajalca.
6.2.5. Naročnik lahko predlaga spremembe in dopolnitve tako neodobrene kot potrjene projektne dokumentacije.

Nadaljevanje pogodbe za projektiranje in gradnjo:

Samoumevno je, da morate biti vedno pozorni na naslov pogodbe, vendar to velja za pravno področje. Razmislite o postopku sestave pogodbe za projekt s tehničnega vidika. Sklenitev pogodbe za projektiranje oskrbe z električno energijo se mora začeti z opredelitvijo obsega projekta in faz načrtovanja. Obstajajo faze projektiranja EP (osnutek načrta), P (projekt), R (delovna dokumentacija) in RP (delovni osnutek). Običajno je načrtovanje sestavljeno iz dveh stopenj P + R, vendar je za preproste predmete dovoljeno združiti dve stopnji v en RP.
V fazi idejne zasnove EP se razvije koncept objekta in izvedejo predprojektne raziskave. Analizirani so agregirani ekonomski in tehnični kazalniki. V tej fazi je na primer določena možnost pridobivanja in plačila električne energije.
V fazi projektiranja P se pripravijo dovoljenja za potrditev. Dokumentacija v tej fazi vsebuje temeljne tehnične rešitve. Projekt vsebuje grafični del in pojasnilo. Grafični del nujno vključuje shemo vezja napajalnika.
V fazi delovne dokumentacije P se izdela podrobni načrt za inštalacijska dela. Delovne risbe so izdelane na podlagi faze P. Dokumentacija faze (P) je izdelana na podlagi odobrenega projekta (P) prejšnje faze za gradbena in instalacijska dela.
Projekt v fazi RP je razvit za enostavne objekte na podlagi projektne specifikacije. Delovni osnutek je sestavljen iz odobrenega dela in delovnih risb. Delovni osnutek se potrjuje, prav tako v fazi P.
Ob poznavanju faz načrtovanja naročnik natančno ve, kaj bo dobil kot rezultat zasnova napajalnika. Pogodba o projektiranju elektrike mora približati razporeditev cen 30 odstotkov osnovne cene za fazo P, 70 odstotkov za stopnjo R, 85 odstotkov za fazo RP in 15 odstotkov za EP. Osnovno ceno za projektiranje v pogodbi o projektiranju je treba določiti v državnih cenah Gosstroja Rusije glede na trenutno raven cen v skladu s posebnimi zbirkami za različne vrste konstrukcij.
Pogodba za projektiranje nujno vsebuje klavzulo o naročnikovih obveznostih. Pred pričetkom projektiranja mora izvajalec dobiti izhodiščne dokumente, brez katerih projektiranje tehnično ni mogoče. Za interno napajanje je to elektroenergetsko dovoljenje, razmejitveni akt in nalog. Za zunanjo oskrbo z električno energijo je to tako geopodlaga, projekt krajinske ureditve in vertikalna postavitev.
Na naši spletni strani lahko prenesete standardno pogodbo o projektiranju. Predstavljena projektantska pogodba je vzorec, ki ga je treba prilagoditi specifičnim pogojem.
Na koncu je treba opozoriti, da je možno skleniti pogodbo o izvajanju projektantskih storitev samo z organizacijo, ki ima soglasje SRO za projektiranje.

© Vsa gradiva so zaščitena z zakonom o avtorskih pravicah Ruske federacije in Civilnim zakonikom Ruske federacije. Popolno kopiranje je prepovedano brez dovoljenja uprave vira. Delno kopiranje je dovoljeno z neposredno povezavo do vira. Avtor članka: ekipa inženirjev JSC Energetik LTD

Obrazec dokumenta "Pogodba za izvedbo projektantskih in geodetskih del (vzorec)" se nanaša na rubriko "Pogodba za gospodinjska, najemna, gradbena dela". Shranite povezavo do dokumenta na družbenih omrežjih ali jo prenesite na svoj računalnik.

pogodbe za izvedbo projektiranja

in anketno delo

______________ "___" ___________ 20__

________________________________________________________________________,

(ime organizacije ali samostojnega podjetnika)

v nadaljnjem besedilu __ "Oblikovalec", ki ga zastopa ____________________________,

(položaj, polno ime)

deluje na podlagi _______________________________________________,

(listina, predpisi, pooblastila)

po eni strani in _______________________________________________________________,

(ime organizacije, polno ime državljana)

v nadaljnjem besedilu __ "Stranka", ki jo zastopa _____________________________,

(položaj, polno ime)

po drugi strani deluje na podlagi __________________________,

so sklenili to pogodbo, kot sledi:

1. Predmet pogodbe

1.1. Naročnik poučuje, projektant pa prevzema nalogo

naročnik izdela tehnično dokumentacijo in izvede raziskavo

delo, ki bo povzročilo:

________________________________________________________________________.

1.2. Naročnik pravočasno ___________ prenese na Projektanta

odobril _____________ (kdo) projektno nalogo, kot tudi

___________________________________________________ (drugi začetni podatki,

potrebno za pripravo tehnične dokumentacije).

1.3. Projektant mora izpolnjevati zahteve, navedene v

nalogo in druge izhodiščne podatke za izvedbo projektiranja in

geodetskih del, in ima pravico do odstopa od njih le s privolitvijo

Stranka.

Projektna dokumentacija mora biti pripravljena v celoti

v skladu z zahtevami gradbenih predpisov in

pravila, ki veljajo v času prenosa rezultata dela na naročnika.

Obveznosti Projektanta se štejejo za izpolnjene z dnem

odobritev osnutka, ki ga je pripravil ________________ (ime

organ, pristojen za odobritev ustreznih projektov).

1.4. Pooblastila naročnika v zvezi z zemljiško parcelo,

predvideno za gradnjo _______________________ (ime

predmet) potrdi ___________________ (ime in podatki

lastninska listina - akt o dodelitvi zemljiške parcele,

lastniška potrdila, pogodbe itd.).

Gradbeno dovoljenje, ki ga je izdal ___________________ (ime

organ, ime, številka, datum izdaje dokumenta).

1.5. Naročnik se zavezuje, da bo opravljeno sprejel in plačal

Projektantsko delo iz točke 1.1 te pogodbe.

2. Pogoji dela

2.1. Datum začetka dela - ______________________ dni od datuma

prejem dokumentov iz točke 1.2 s strani projektanta od naročnika

dejanski dogovor.

2.2. Rok za dokončanje del je _______________________________________.

2.3. Roki za dokončanje vmesnih faz dela:

2.3.1. Izvedba anket - _____________________________________.

2.3.2. Izdelava tehnične dokumentacije - ______________________.

3. Stroški dela in postopek plačila

3.1. Za opravljeno delo, določeno v oddelku 1 pogodbe, v

v skladu s predračunom, ki je sestavni del tega

pogodbe, je naročnik dolžan oblikovalcu plačati ______________ rubljev.

3.2. Najkasneje do __________ datuma od dneva podpisa pogodbe Stranka

je dolžan Projektantu nakazati akontacijo v višini __ % navedenega zneska

v točki 3.1 pogodbe, t.j. ___________ rubljev.

3.3. Naknadna plačila naročnik opravi na podlagi računov

Oblikovalec, razstavljen po podpisu sestavljenih aktov

strank in potrditev pripravljenosti faz dela, navedenih v točki 2.3

dejanski dogovor.

3.4. Plačilo akontacije in računov Projektanta opravi naročnik

z bančnim nakazilom, plačilni nalogi.

4. Trajanje pogodbe

4.1. Ta sporazum začne veljati z dnem podpisa

Stranka in oblikovalec.

4.2. Ta pogodba je sklenjena za obdobje do _____________. Kdaj,

če Projektant naročniku ne izroči opravljenega dela v določenem roku

roku, ali pa projekta ne bo odobril ________________ (kdo) v

_________________ (termin), ima stranka pravico enostransko

prekiniti to pogodbo.

4.3. Dokler stranki ne izpolnita svojih obveznosti,

ki izhajajo iz te pogodbe, ustrezne pogoje pogodbe

ohranijo svojo moč.

5. Obveznosti strank

5.1. Oblikovalec mora:

opravljati delo v skladu z nalogo in drugimi začetnimi podatki

za načrtovanje in pogodbo;

dokončano tehnično dokumentacijo uskladiti z naročnikom in kdaj

potrebno, skupaj s stranko - s pristojno državo

organi in organi lokalne samouprave;

končno tehnično dokumentacijo in rezultate prenesti naročniku

raziskovalno delo.

Projektant nima pravice prenašati tehnične dokumentacije tretjim osebam.

osebe brez soglasja naročnika.

Oblikovalec jamči naročniku, da tretje osebe nimajo nobene pravice

ovirati opravljanje dela ali omejevati njegovo opravljanje za

na podlagi tehnične dokumentacije, ki jo je izdelal Projektant.

5.2. Kupec je dolžan:

plačati Projektantu za opravljeno delo;

uporabljati tehnično dokumentacijo, ki jo prejme od projektanta,

samo za namene, določene s pogodbo, ne prenašajte tehničnih

dokumentacijo tretjim osebam in ne razkrivati podatkov, ki jih vsebuje

soglasje Projektanta;

pomagati Projektantu pri izvedbi oblikovanja in

anketno delo ___________________________ (obseg in pogoji takega

pomoč);

sodelujejo skupaj z Projektantom pri usklajevanju končnega

tehnično dokumentacijo z ustreznimi državnimi organi in

lokalne avtoritete;

povrne Projektantu dodatne stroške, ki jih povzroči

spreminjanje začetnih podatkov za projektiranje in raziskavo

dela zaradi okoliščin, na katere oblikovalec ni vplival;

naj projektant sodeluje v zadevi v zvezi z vloženim zahtevkom

Stranki s strani tretje osebe v zvezi s pomanjkljivostmi izdelane tehnične

dokumentacijo ali opravljeno geodetsko delo.

6. Odgovornost strank

in reševanje sporov

6.1. Za zamudo pri izvedbi del plača Projektant

Stranki globa v višini __ % zneska pogodbe in kazen v višini __ % od

pogodbeni znesek za vsak dan zamude.

6.2. Za odstopanja od zahtev iz č

nalogo naročnika in zavezujoče za stranke te pogodbe

gradbeni predpisi in predpisi Projektant za vsako odstopanje

teh zahtev je dolžan naročniku plačati globo v višini

______________________.

6.3. Odgovornost projektanta za nepravilno izvedbo

del, ki so predmet te pogodbe, je določena v

v skladu s členom 761 Civilnega zakonika Ruske federacije.

6.4. Ukrepi odgovornosti strank, ki s tem niso predvideni

pogodbe, se uporabljajo v skladu z normami civilnega

zakonodaja, ki velja v Rusiji.

6.5. Spori in nesoglasja, ki lahko nastanejo med izvedbo

te pogodbe, bodo v največji možni meri rešeni s pogajanji.

med strankama.

6.6. Če sporov ni mogoče rešiti s pogajanji

stranke jih posredujejo v obravnavo ____________ (navedite kraj

sedež arbitražnega sodišča).

7. Oddaja in prevzem del

7.1. Projektant je dolžan naročniku poslati pisno obvestilo

po zaključku vsake vmesne faze dela iz točke 2.3

dejanski dogovor.

7.2. V roku _________ od dneva prejema obvestila

Stranka je dolžna nadaljevati s sprejemom ustrezne stopnje.

7.3. Sprejem vsake faze dela je formaliziran z dvostranskim aktom

prevzem, ki ga podpiše __________________ s strani projektanta

in ___________________ na strani stranke.

8. Dodatni pogoji

8.1. Pravice in obveznosti strank, ki niso izrecno določene v

ta sporazum je določen v skladu s Civilnim zakonikom Ruske federacije.

8.2. Tveganja _______________________________________________ (kaj,

ime zavarovalnice, datum in številka zavarovalne pogodbe in

itd.) so zavarovani za znesek __________ rubljev.

9. Naslovi in podrobnosti strank

Stranka: ________________________________________________________________

Oblikovalec: ___________________________________________________

Podpisi strank

Stranka ___________________________________ M.P.

Oblikovalec ________________________________ M.P.

Oglejte si dokument v galeriji:

Ni skrivnost, da delo v pisarni negativno vpliva na fizično in duševno stanje zaposlenega. Obstaja kar nekaj dejstev, ki potrjujejo oboje.
V službi vsak človek preživi pomemben del svojega življenja, zato je zelo pomembno ne le, kaj počne, ampak tudi, s kom mora komunicirati.
Tračevi v delovnem timu so povsem običajni in ne le med ženskami, kot se običajno verjame.
Predlagamo, da se seznanite z anti-nasveti, ki vam bodo povedali, kako se ne pogovarjati z vodjo pisarniškega delavca.

Podatki o dokumentu:

Pripeta datoteka:

Moskva "___" _____________ 201__

V nadaljnjem besedilu "Stranka", ki jo zastopa _________________________, ki deluje na podlagi __________________, po eni strani,

in Odprta delniška družba "_______________________________________" (skrajšano ime - JSC "_______________"), v nadaljnjem besedilu "Izvajalec", ki jo zastopa generalni direktor __________________, ki deluje na podlagi Listine, po drugi strani pa skupaj imenovani "Stranke", sta sklenili to pogodbo za projektna dela (v nadaljnjem besedilu "Sporazum") o:

1. Predmet pogodbe
1.1. Naročnik naroči, izvajalec pa prevzema obveznosti izdelave projektne dokumentacije za ... (v nadaljevanju "Dela").
1.2. Faze projektiranja: Projektna in delovna dokumentacija.
1.3. Izvajalec daje naročniku pravico do uporabe projektne dokumentacije, izdelane po tej pogodbi, za izvedbo del na objektu iz točke 1.1. pogodbe za projektantska dela.
1.4. Tehnične, ekonomske in druge zahteve za oblikovalske izdelke, ki so predmet te pogodbe, morajo biti v skladu z zahtevami SNiP in drugimi veljavnimi predpisi Ruske federacije.
1.5. Izvajalec izvaja Dela, določena v p.p. 1.1. pogodbe v skladu s Poslovnikom (Dodatek št. 1).

2. Stroški dela in postopek plačila
2.1. Stroški del so določeni s Protokolom pogodbe o pogodbeni ceni (Dodatek št. 4) in znašajo ... rub. ... policaj. (…) rubljev 00 kop., vključno z DDV 18 % - … (…) rubelj … kop.
vključno z:
2.1.1. faza "Projekt" - ... (...) rubljev, vključno z DDV - 18%;
2.1.2. faza "Podrobna dokumentacija" - ... (...) rubljev, vključno z DDV - 18%.
2.2. Plačilo del po pogodbi se izvaja po fazah, v skladu s koledarskim načrtom (Priloga št. 2) po naslednjem vrstnem redu:
2.2.1. Naročnik v 15 (petnajstih) bančnih dneh od dneva sklenitve pogodbe o projektantskih delih nakaže akontacijo v višini ... % skupne cene del, ki znaša ... (. ..) rubljev, vključno z DDV 18% - ... (...) rubljev ... policaj.
2.2.2. Plačilo del, ki so v celoti opravljena na vsaki stopnji, izvede naročnik na podlagi potrdila o prevzemu del za zadevno fazo v 5 (petih) delovnih dneh od dneva, ko ga pogodbeni stranki podpišeta, s sorazmernim odbitkom plačan predujem.
2.3. Obveznost plačila se šteje za izpolnjeno od trenutka, ko so sredstva prejete na obračunski račun izvajalca.
2.4. Prevzem del za vsako fazo in postopek podpisa potrdila o prevzemu del se izvede v skladu z odst. 4.2.-4.4. te pogodbe za projektantska dela.
2.5. Ob spremembi pogojev poslovanja (Dodatek št. 1) po dogovoru strank, kar povzroči spremembo obsega in stroškov del, pogodbenici podpišeta dodatno pogodbo k tej pogodbi, ki navaja spremenjene količine in nove stroške. del.

3. Roki za dokončanje del
3.1. Roki za dokončanje Del so določeni v načrtu del (priloga št. 2), ki je sestavni del pogodbe o projektantskih delih.
3.2. V primeru kršitve s strani naročnika pogojev, določenih s pogodbo o delu, za:
a) plačilo predujma;
b) plačilo za sprejete rezultate dela;
roki za izvedbo del se prestavijo za čas zamude pri izpolnitvi navedenih obveznosti s strani naročnika po pogodbi, vendar najkasneje v času trajanja pogodbe kot celote.

4. Vrstni red dobave in prevzema Del
4.1. Naročnik sprejme rezultate del, ki izpolnjujejo zahteve iz točke 1.5. Pogodbe se izvajajo na način, določen v odst. 4.2, 4.3. pogodbe za projektantska dela.
4.2. Po zaključku del po fazah izvajalec posreduje naročniku dokumentacijo, izdelano za ustrezno fazo, v petih izvodih na papirju in enem izvodu v elektronski obliki v naslednjih oblikah:
- pojasnjevalna opomba in druga besedilna dokumentacija v formatih Microsoft Word, Excel;
- risbe v formatu AutoCAD;
- in akt prevzema Del na oder v dveh izvodih.
4.2.1. Naročnik v roku 5 (petih) delovnih dni od dneva prejema obravnava predloženo dokumentacijo in podpiše potrdilo o prevzemu del po fazah ali poda obrazloženo zavrnitev prevzema.
4.3. Če naročnik zavrne podpis potrdila o prevzemu del v ustrezni fazi, naročnik pošlje izvajalcu pisno obrazloženo zavrnitev prevzema del s seznamom potrebnih izboljšav in roki za njihovo izvedbo.
4.4. Izvajalec ima pravico poslati naročniku na naslov, naveden v točki 7.7.2. pogodbe za projektantska dela iz točke 4.2. Pogodbeni dokumenti po pošti. V roku 5 (petih) delovnih dni od dneva, ko naročnik prejme zgoraj navedene akte, jih je dolžan podpisati in enega od izvodov poslati izvajalcu ali pa izvajalcu poslati obrazloženo zavrnitev. Če po izteku navedenega roka naročnik izvajalcu ne pošlje podpisanega akta o prevzemu opravljenih del ali obrazložene zavrnitve, se šteje, da je dela prevzeta v celoti, ustrezne kakovosti in plačljiva v skladu s pogoji. sporazuma.