Il dispositivo della decisione è stato annunciato nella seduta del tribunale del 04/08/2019.

La decisione è stata presa integralmente il 04/12/2019.

Tribunale arbitrale della regione di Irkutsk composto dal giudice Boltrushko O.V.,

durante la tenuta del verbale della sessione del tribunale da parte del giudice assistente Kuznetsov A.V.,

esaminata in udienza la causa sull'atto di citazione della SOCIETA' S

RESPONSABILITA' LIMITATA "PROMTREYDINVEST" (OGRN

1165476175193, TIN 5410062264, indirizzo: 630061, REGIONE DI NOVOSIBIRSK, CITTÀ

NOVOSIBIRSK, VIA MIKHAIL NEMYTKINA, EDIFICIO 12, APPARTAMENTO 157)

alla SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA "BRATSKY PLANT"

FERROSPLAVOV" (OGRN 1033800845760, TIN 3804028227, indirizzo: IRKUTSK

REGIONE, CITTÀ DI BRATSK, ZONA RESIDENZIALE CENTRALE, P 01 11 01 00)

per il recupero di 623.387 rubli. 96 capolista,

quando si partecipa a un'udienza giudiziaria:

dall'attore: - non presente,

dall'imputato: - non presente,

Installato:

la richiesta è stata presentata per il recupero dell'importo di 619 669 RUB. 94 cap. - debito capitale previsto dal contratto

consegne n. 152 del 14/06/2018, l'importo di 3.718 rubli. 02 cap. - pene.

L'imputato non si è presentato all'udienza, ne è stato debitamente informato,

in precedenza ha inviato una petizione in cui chiede di fissare un'udienza in tribunale per ulteriori

data tardiva dovuta alla possibile risoluzione amichevole della controversia,

a conferma dell'invio di una proposta per la conclusione di un accordo transattivo

l'imputato ha allegato una schermata da un'e-mail sull'invio di una proposta per

l'indirizzo e-mail del richiedente [e-mail protetta], in relazione al quale, la definizione

del tribunale arbitrale della regione di Irkutsk del 6 marzo 2019, il caso è stato assegnato al tribunale

procedimento in data 04/08/2019, il convenuto, come l'attore, è stato invitato a presentare un progetto

accordo amichevole o la risposta del convenuto alla citazione.

L'imputato non ha eseguito la sentenza del tribunale, il progetto di accordo transattivo no

516 del codice civile della Federazione Russa, l'importo di 619.669 RUB deve essere recuperato da esso a favore dell'attore. 94 cap.

A causa del pagamento prematuro dei debiti per la fornitura di prodotti secondo

contratto di fornitura n. 152 del 14 giugno 2018, l'attore ha addebitato alla convenuta una penale sulla base

ridurre l'importo delle sanzioni: con il contratto n. 925809-B-SMR-2017 del 28 aprile 2018 a 100.000

rub., con contratto n. 972865-VO-SMR-2018 dell'8 giugno 2018 - 250.000 rubli, con contratto datato

13/04/20018 n. 921461-B-SMR-2017-2018 - fino a 100.000 rubli; domanda riconvenzionale pendente

supportato.

Dopo aver esaminato gli argomenti delle parti, esaminando i materiali del caso, il tribunale arbitrale

Installato:

condomini" (operatore regionale) e LLC "Stroytekhservis" (appaltatore)

è stato concluso il contratto n. 925809-B-SMR-2017-2018 per l'esecuzione di lavori sul capitale

riparazione di beni comuni in condomini nella città di Volgograd, situata

agli indirizzi: per. Achinsky, 4, st. loro. Vuchetich, 16 anni, st. Eroi di Malaya Zemlya, 69 anni, st.

st. Lazorevaya, 217, Veselaia Balka, 4, Veselaia Balka, 5, Veselaia Balka, 27,

Veselaya Balka, 28, Veselaya Balka, 29.

Clausola 4.1 dell'accordo (salvo accordo integrativo n. 1 del 31 agosto 2018)

il costo del lavoro svolto è stato determinato per un importo di 18.803.593 rubli 68 copechi.

Secondo la clausola 3.1 del contratto, l'intero complesso (volume) di lavoro previsto

Allo stesso tempo, i tempi di attuazione delle singole fasi del lavoro sono determinati dal piano del calendario

esecuzione del lavoro, che viene redatto dall'Appaltatore sotto forma di un programma di calendario

funziona e non può eccedere quanto stabilito dal paragrafo 3.1 della presente

del contratto, il termine per l'esecuzione di tutti i lavori sugli oggetti.

In conformità con la clausola 6.1 del Contratto, l'Appaltatore si impegna a eseguire i lavori su

revisione con qualità adeguata, nella quantità e nei termini previsti

questo Accordo e i suoi allegati, e consegnare l'oggetto al Cliente in una condizione,

assicurandone il normale funzionamento.

A partire dal 07.09.2018, l'Appaltatore ha ritardato i termini per l'attuazione

lavora sull'oggetto per più di 5 giorni.

Il cliente ha il diritto di recedere unilateralmente dal contratto con una penale

perdite nei seguenti casi:

Ritardi da parte dell'Appaltatore nell'inizio dei lavori per più di 5 giorni di calendario per motivi indipendenti dalla volontà del Committente o dei proprietari di locali in un condominio (clausola 13.3.2).

Ai sensi della clausola 13.3.2 dell'accordo, parte 2 dell'art. 715, dell'art. 450.1 del codice civile della Federazione Russa in relazione a

ritardo da parte dell'Appaltatore dei termini per l'esecuzione dei lavori per più di 5

giorni di calendario, per motivi indipendenti dalla volontà del Cliente o dei proprietari

locali in un condominio, l'operatore regionale ha notificato l'imputato

rifiuto di eseguire il contratto n. 925809-B-SMR-2017-2018 del 26 aprile 2018 in

unilateralmente. La data di cessazione è il 05/10/2018.

ridurre l'importo della sanzione a causa del fatto che in realtà l'attore non è stato causato

Con il contratto del 28 aprile 2018 n. 925809-B-SMR-2017, la convenuta richiama anche

opposizione dei residenti di condomini nel corso di lavori di riparazione, in

conferma di cui vengono presentati i verbali delle assemblee generali dei proprietari.

Il cliente non ha fornito assistenza nella risoluzione dei problemi all'appaltatore.

L'articolo 77 del decreto n. 7 prevede che la riduzione dell'importo del contratto

sanzioni dovute da un'organizzazione commerciale, individuale

imprenditore, nonché un'organizzazione senza scopo di lucro che ha violato l'obbligo

nell'esercizio di attività generatrici di reddito, è consentito in via eccezionale

se è manifestamente sproporzionato rispetto alle conseguenze della violazione dell'obbligo e può

comportare il ricevimento da parte del creditore di vantaggi ingiustificati (commi 1 e 2 dell'articolo 333

Codice civile della Federazione Russa).

L'attuale pratica delle forze dell'ordine procede dal fatto che contrattuale

la sanzione non dovrebbe essere un modo per trarre profitto dalla controparte e dovrebbe

essere finalizzate al mantenimento di un equilibrio di interessi delle controparti di diritto civile

offerte. Pertanto, nel determinare la sanzione da recuperare, il giudice deve

stabilire un equilibrio tra la misura di responsabilità applicata al trasgressore e

conseguenze negative per il creditore a seguito di un inadempimento

obblighi.

I criteri per stabilire la sproporzione in ciascun caso particolare possono essere

essere: una percentuale eccessivamente elevata della sanzione; eccedenza significativa dell'importo

rinunciare all'importo delle eventuali perdite causate dalla violazione degli obblighi,

durata del default.

Come si può vedere dai materiali del caso, l'accordo contrattuale presentato dall'attore per la riscossione

sanzione per adempimento improprio da parte del convenuto degli obblighi nei tempi previsti

l'esecuzione del lavoro è determinata per un importo di 36.808.705 rubli. 26 capo.

Il giudice, tenuto conto del carattere risarcitorio della sanzione, del bilanciamento degli interessi delle parti,

fissando un importo fisso della sanzione, indipendentemente dal numero di giorni

ritardo, ritiene possibile ridurre di 2 volte l'importo delle multe: ai sensi del contratto da

28/04/2018 n. 925809-B-SMR-2017 - fino a 470.098 rubli. 84 copechi, in base al contratto del 06/08/2018

N. 972865-VO-SMR-2018 - fino a 1.215.547 rubli. 13 copechi, con contratto n. 13.04.20018

921461-B-CMR-2017-2018 - fino a 641.085 rubli. 39 capo.

Ltd. "Stroytechservis" ai sensi dell'art. 132 del Codice di Procedura Arbitrale della Federazione Russa, è stata presentata domanda riconvenzionale

recupero del costo dei lavori eseguiti in base al contratto del 13 aprile 20018 n. 921461-B-SMR-2017-

Il 2018 funziona per un importo di 9.883.166 rubli. 38 capo.

La convenuta rileva che in forza del predetto contratto, prima della sua cessazione, vi erano

ha effettivamente svolto un lavoro per un importo di 9.883.166,38 rubli, il che è confermato

atti presentati sotto forma di KS-2 e KS-3.

Il ricorrente in risposta alla domanda riconvenzionale indica che, ai sensi del paragrafo 13.3.2.

accordo, parte 2 dell'art. 715, dell'art. 450.1 del Codice Civile della Federazione Russa, a causa del ritardo dell'Appaltatore

prestazione di lavoro di durata superiore a 5 giorni di calendario, per motivi motivati

indipendente dal Cliente o dai proprietari di locali in un condominio,

L'operatore regionale ha notificato all'Appaltatore il rifiuto di eseguire il contratto n.

921416-B-SMR-2017-2018 del 13 aprile 2018 unilateralmente (notifica

n. 6129 e datata 09/11/2018)

La data di risoluzione del contratto è il 01.10.2018.

A partire dal 09/04/2018, lavori di revisione degli impianti di riscaldamento

MKD No. 8,12 su P. Osipenko St., MKD No. 1 su 51st Guards Division St., MKD No. 2 su

Tolbukhina st., oltre a lavorare sulla riparazione delle reti di alimentazione di MKD n.

ul.Tolbukhin Contractor non è stato nemmeno avviato.

Queste circostanze sono confermate da rapporti, organizzazioni che effettuano

controllo edilizio, nonché dalla decisione dell'OFAS n. 03-8/7571 del 11/07/208.

I certificati di completamento ricevuti solo a febbraio 2019 sono stati restituiti

Contraente in relazione ai difetti fatali identificati nel lavoro.

L'operatore regionale è stato costretto a concludere contratti per la prestazione

revisione con VolgaTehstroy LLC, che ha rifatto tutto il lavoro per

precedente appaltatore.

Queste circostanze sono confermate da atti di ispezione tecnica,

redatto per ogni condominio e firmato LLC

"VolgaTehstroy", il Cliente, nonché l'organizzazione che esegue la costruzione

controllo.

Ricevuti detti atti unilaterali, l'Operatore Regionale

inviato alla Società motivato diniego alla sottoscrizione degli atti (lettera n

Inoltre, secondo la clausola 8.1 del contratto, dopo il completamento completo dei lavori (fase

lavori), l'appaltatore presenta al Committente con una lettera di accompagnamento la seguente

documentazione:

atti di accettazione del lavoro svolto sotto forma di KS-2 (in una forma cucita in tre

copie, firmate da parte loro, concordate con l'organizzazione,

svolgimento del controllo della costruzione, nonché atti di accettazione dei lavori eseguiti

modulo KS-2 in formato elettronico);

certificati del costo del lavoro svolto e dei costi sotto forma di KS-3 (in tre

copie);

Atti per opere nascoste;

Rapporti di prova (nel caso in cui vengano eseguite riparazioni importanti dei sistemi

riscaldamento, elettricità, fornitura di acqua calda e fredda o

fognature);

documentazione tecnica ed esecutiva.

Tuttavia, gli atti di lavoro eseguiti non sono concordati con l'organizzazione,

effettuando il controllo della costruzione, così come l'Appaltatore non è rappresentato

documentazione esecutiva e tecnica.

La mancata presentazione di un pacchetto completo di documenti priva il Cliente dell'opportunità

accettare il volume e la qualità del lavoro svolto, verificarne la completezza e la correttezza

esecuzione della documentazione esecutiva, verificarne la correttezza e la conformità

prezzi applicati della progettazione contrattuale e della documentazione di stima, ovvero controllo e

è impossibile accettare il risultato del lavoro svolto.

Ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 702 del codice civile della Federazione Russa, in base a un contratto di lavoro, una parte

(appaltatore) si impegna ad eseguire, su istruzione dell'altra parte (cliente), un certo

lavorare e consegnarne il risultato al cliente, e il cliente si impegna ad accettare il risultato del lavoro e

pagare per questo.

Prova della consegna da parte dell'appaltatore del risultato del lavoro e dell'accettazione da parte del cliente

è un atto o altro documento attestante l'accettazione dell'opera svolta (comma 2

Articolo 720 del codice civile della Federazione Russa).

Di norma, la consegna e l'accettazione del lavoro svolto sono registrate in

corrispondente atto firmato da entrambe le parti.

Se una delle parti si rifiuta di firmare l'atto, un appropriato

marchio, e l'atto è firmato dall'altra parte.

Il contraente ha il diritto di richiedere al cliente di adempiere a tale obbligo. Nel mio

a sua volta, il cliente ha il diritto di rifiutare di accettare il risultato del lavoro e firmare l'atto

in caso di rilevamento di carenze nel lavoro svolto, che escludono la possibilità di

utilizzo del risultato del lavoro per lo scopo specificato nel contratto e in assenza

i relativi termini del contratto, per il normale utilizzo del risultato del lavoro

di questo tipo e non possono essere eliminati.

servizi - accettati integralmente dal cliente senza pretese solo se

questo atto viene presentato al cliente per la firma.

Secondo la parte 4 dell'articolo 753 del codice civile della Federazione Russa, un atto unilaterale di consegna o accettazione

il risultato del lavoro può essere dichiarato nullo dal tribunale solo se

i motivi per il rifiuto di firmare l'atto sono stati da lui riconosciuti come fondati.

Valutando i motivi del rifiuto di firmare atti di lavoro completato, arriva il tribunale

alla conclusione circa la loro validità.

Inoltre, il tribunale tiene conto del fatto che l'imputato ha inviato

certificati di lavoro eseguito solo nel mese di febbraio 2019, unitamente ad una lettera di reclamo per

presentazione di una domanda riconvenzionale. Prima di questo, nonostante la risoluzione del contratto dal 01.10.2018

g., il convenuto non ha presentato per accettazione il lavoro svolto.

L'imputato in udienza ha manifestato l'intenzione di proporre ricorso per

appuntamento in caso di costruzione e perizie tecniche.

A causa del fatto che la petizione specificata non è stata dichiarata dall'imputato nella costituzione

ordine con la fornitura delle informazioni necessarie, non può essere considerato secondo

essenza.

Il tribunale tiene conto anche delle spiegazioni dell'attore che attualmente si trova presso la struttura

il lavoro è svolto da un altro appaltatore.

In virtù dell'art. 110 del Codice di procedura arbitrale della Federazione Russa, le spese legali sostenute dalle persone che partecipano a

caso, a favore del quale è stato adottato un atto giudiziario, sono raccolti dal tribunale arbitrale con

Se il credito è parzialmente soddisfatto, le spese processuali sono a carico delle persone

partecipazione alla causa, in proporzione all'ammontare dei crediti soddisfatti.

Guidato dall'art. Arte. 110, 167-170, 176, 177 Arbitrato procedurale

Codice della Federazione Russa, Corte Arbitrale

Deciso:

La rivendicazione iniziale della onlus unitaria “Fondo Regionale

1143400000875) soddisfano in parte.

3459069115, OGRN 1163443064069) a favore di una onlus unitaria

"Fondo regionale per la ristrutturazione dei condomini" (CIF 3460000502,

OGRN 1143400000875) una multa per un importo di 2.326.731 rubli. 36 copechi e 42.400 rubli. 37 capo.

a titolo di rimborso delle spese processuali per il pagamento del canone demaniale.

Nega il resto dell'affermazione.

Rilascio alla onlus unitaria "Fondo regionale

revisione di condomini" (CIF 3460000502, OGRN

1143400000875) certificato per la restituzione del canone statale dal bilancio federale

per un importo di 41.812 rubli. 88 kop.

A soddisfazione della domanda riconvenzionale di una società a responsabilità limitata

"Stroytekhservis" (TIN 3459069115, OGRN 1163443064069) rifiutare.

Ritiro da Stroytechservis Limited Liability Company (TIN

3459069115, OGRN 1163443064069) al bilancio federale dello stato

commissione per un importo di 72 415 RUB. 83 cap.

La decisione può essere impugnata dinanzi al tribunale arbitrale dell'istanza d'appello in

entro un mese dalla data della sua adozione attraverso il tribunale arbitrale della regione di Volgograd.

Giudice L.V. Napalkov

Istituzioni mediche

Ordine del Ministero della Salute della Federazione Russa del 5 agosto 2003 N 330 "Sulle misure per migliorare la nutrizione clinica nelle istituzioni mediche della Federazione Russa" (come modificato il 7 ottobre 2005, 10 gennaio, 26 aprile 2006, giugno 21, 2013 ., 24 novembre 2016)

Elenco della documentazione dell'unità di ristorazione per l'emissione dei pasti e il monitoraggio della qualità del cibo preparato nelle istituzioni mediche

Modulo N 1-84

Porzionatore

per la nutrizione dei pazienti "__" __________ 20__

Testa Filiale (firma)

Arte. Miele. sorella di ramo (firma)

Miele. sorella dietetica del dipartimento (firma)

Modulo N 22-MZ

alle Istruzioni per l'organizzazione della nutrizione terapeutica
nelle istituzioni mediche

Nome dell'istituto __________________________________________________

Informazioni sintetiche sulla presenza di pazienti sul cibo

alle ___ ore "__" _______ 20__

(Lato posteriore)

Pasti individuali e supplementari
(così come l'alimentazione delle madri che si trovano in un istituto medico con bambini)

Modulo N 23-MZ

alle Istruzioni per l'organizzazione della nutrizione terapeutica
nelle istituzioni mediche

Elenco delle dispense

In vacanza ai reparti delle razioni alimentari

(pasto: colazione, pranzo, cena, ecc.)

20__

Infermiera dietetica ______ Responsabile della produzione (chef) _____

Modulo N 1-85

alle Istruzioni per l'organizzazione della nutrizione terapeutica
nelle istituzioni mediche

Nome dell'istituto medico ______________________________________________

Approvo: ____________

Capo dell'istituto

Scheda impaginazione N

Nome del piatto _________________________________________________________

Indicazioni per l'uso _________________________________________________

Nome del prodotto	Grossolano	Netto	Composizione chimica				Prezzo
			proteine, g	Grassi, g	Carboidrati, gr	calorie, kcal
Peso del pasto finito:

Dietista (infermiera dietetica)

Responsabile di produzione (chef)

Contabile

Giro di carte

Tecnologia di cottura:________________________________________________

Modulo N 44-MZ

alle Istruzioni per l'organizzazione della nutrizione terapeutica
nelle istituzioni mediche

"Approvo"

Primario (firma)

Nome dell'istituto _________________________________________________

Menu di layout per la cottura dei pasti il ​​________________________

pazienti su "__" ___________ 20__

Giorno della settimana

Nome

Quanti piatti

N piatti da cartoteca

Nome dei prodotti, in grammi

Produzione di piatti pronti

M IO Con O

IO th C UN

T v O R O G

M O l O A O

CON UN X UN R

Succo di frutta

Panna acida

Burro

Olio vegetale

A UN R T O F e l B

A UN P A Con T UN

M A A UN

X l e B

Pisello verde

IO B l O A E

Lievito

l E M O N

Diete standard

Ricezione di cibo e piatti inclusi in esso

B A F e T

A A X N IO

B A F e T

A A X N IO

B A F e T

A A X N IO

Totale:

Nutrizionista (firma)

Infermiere dietetico (firma)

Responsabile di produzione (chef) (firma)

Ragioniere (firma)

Modulo 1-lp

alle Istruzioni per l'organizzazione della nutrizione terapeutica
nelle istituzioni mediche

I. Informazioni sul proprietario del libro medico.

II. Una nota sul passaggio al lavoro in altre istituzioni.

III. I risultati della visita medica.

IV. I risultati dello studio sulla tubercolosi.

V. I risultati dello studio sul trasporto di bacilli.

VI. I risultati dello studio sull'elmintismo.

VII. Segni sulle malattie infettive e intestinali posposte.

VIII. Superamento dell'esame sul minimo tecnico-sanitario.

IX. Registro delle vaccinazioni.

X. Segni speciali di supervisione sanitaria su questo dipendente (violazione delle regole

igiene personale, requisiti di vigilanza sanitaria, ecc.).

Modulo 2-lp

alle Istruzioni per l'organizzazione della nutrizione terapeutica
nelle istituzioni mediche

Rivista "Salute"

Pagina 7 - 7 di 9

Nel 2018, da 23 a 27 persone hanno lavorato in un istituto di istruzione prescolare per bambini in diversi mesi, nel 2019 - 27 persone (una di loro è in congedo di maternità). In quale ordine un ente deve presentare all'FSS le informazioni necessarie per la nomina e il pagamento delle prestazioni per invalidità temporanea, gravidanza e parto, alla nascita di un figlio e altre prestazioni legate alla maternità: in formato elettronico o cartaceo (l'ente ha sede in un'entità costituente della Federazione Russa coinvolta nel progetto pilota)? L'acquirente - contribuente IVA ha il diritto di utilizzare la detrazione dell'imposta presentatagli su beni, lavori, servizi, diritti di proprietà nel caso in cui quanto prescritto dall'art. 171 e 172 del Codice Fiscale della Federazione Russa condizioni: l'acquisto è inteso per un'operazione imponibile IVA ed è registrato, l'acquirente ha una fattura redatta di conseguenza. È vero, se questo documento viene ricevuto in ritardo, il contribuente potrebbe avere ulteriori domande. Per quale periodo dichiarare una detrazione? Come può essere trasferito ai periodi d'imposta successivi e non calcolare male il termine fissato dal legislatore per questo evento? È possibile differire solo una parte della detrazione? Quattro istanze giudiziarie, inclusa la Corte Suprema della Federazione Russa, hanno negato al cittadino Zh il diritto di registrare una nuova D LLC. La base formale di questo rifiuto era la mancata presentazione da parte del richiedente dei documenti richiesti per la registrazione statale, determinata dalla legge federale n. dell'organo esecutivo della persona giuridica all'interno della sua sede, e vi sono anche segni che i fondatori - persone giuridiche LLC " P", LLC "B" e le loro teste non sono in grado di gestire la persona giuridica appena creata.

La modifica dell'aliquota IVA di per sé, a quanto pare, non dovrebbe causare difficoltà ai contabili. Anzi, si accumulano ingenti somme da versare al bilancio e basta... Tuttavia, possono sorgere difficoltà nel periodo di transizione da un tasso inferiore a uno superiore. In questo articolo, presenteremo una panoramica degli ultimi chiarimenti dei funzionari su questo argomento relativo all'esecuzione del lavoro e alla fornitura di servizi. Nell'aprile 2019 è stato rilevato un errore: non è stato addebitato alcun ammortamento per gli oggetti del fondo bibliotecario che sono stati accettati per la contabilità e messi in funzione nell'agosto 2018. Quali registrazioni correttive devono essere effettuate nella contabilità di bilancio?

DISPOSIZIONE DEL MENU PER LA COTTURA DEL CIBO PER I MALATI 20 G. Forma 44МЗ disposizione del menu per la cottura. MOH per l'alimentazione dei pazienti il ​​giorno successivo. Modulo di layout del menu 44 МЗ LIBRO DI REGISTRAZIONE DELLE VACANZE PER I DIPARTIMENTI DELLA DIETA ALIMENTARE Abbreviazione Moduli per la ristorazione collettiva Organizzazione del sistema. Modulo 44МЗ layout del menu FOR modulo 44 МЗ layout del menu per la preparazione del cibo. Layout del menu modulo vuoto 44 mz. Carta offset A4 85 sfregamenti. Contabilità nelle società di gestione di alloggi e servizi comunali, associazioni di proprietari di case e cooperative di edilizia abitativa. Layout del menu per la preparazione del cibo, modulo N 44МЗ. MZ Struttura del menu per la preparazione dei cibi e descrizione Una forma di esempio è mostrata in fig. Secondo l'ordine 330, il layout del menu è compilato nel modulo 44MZ. Atto di lavoro completato modulo ks 2. MZ Layout del menu per cucinare. Il requisito è redatto in doppia copia sulla base dei dati definitivi del modulo di layout del menu N 44MZ per ogni tabella dietetica. Scarica il codice penale della Federazione Russa del codice penale della Federazione Russa. modulo standard Sviluppatore Ministero dei combustibili e dell'energia della Federazione Russa Ministero dei combustibili e dell'energia della Federazione Russa Fonte Regolamento del Ministero dei combustibili e dell'energia della Federazione Russa datato. alle Istruzioni per l'organizzazione della nutrizione terapeutica. Layout del menu per la preparazione del cibo. Qualcuno sa dove trovare questo modulo? ? ? ? ? Modulo N 44MZ. 44MZ alle Istruzioni per l'organizzazione della nutrizione clinica in medicina . Tuttavia, molte organizzazioni compongono il layout del menu in una forma completamente diversa. Allegato 2 di queste norme sanitarie e il modulo anche layout di menu, layout di menu modulo 44 m3 requisito per l'emissione di prodotti modulo 45 mz, modulo. Layout del menu per la preparazione del cibo Modulo 44MZ. Modello N 44MZ alle Istruzioni per l'organizzazione della nutrizione terapeutica nel programma C per le organizzazioni non profit e le istituzioni autonome. Modulo N 44MZ alle Istruzioni per l'organizzazione della nutrizione clinica c. Parus Forum Indice 7. Moduli, campioni, esempi di istanze e petizioni. Schema del menu per la preparazione dei pasti per i pazienti per 20 g Le istruzioni sono fornite nel modulo 44MZ Schema del menu per la preparazione dei pasti e per la vendita in una rete di distribuzione o in una mensa pubblica. N 330 e forma 44МЗ Layout del menu per cucinare. firma LAYOUT DEL MENU PER LA PREPARAZIONE DEL CIBO PER I PAZIENTI PER 20 G. Il consumo del prodotto per la preparazione del cibo, la cifra al numeratore è richiesta, rispettivamente. Pertanto, alcune funzioni potrebbero non funzionare correttamente. Dal programma per l'edilizia abitativa e i servizi comunali. Il browser che stai utilizzando non è supportato. Nei sanatori e nelle istituzioni mediche, il modulo di layout del menu 44MZ viene quasi sempre utilizzato per la preparazione dei pasti. La pagina contiene un esempio del modulo del documento Layout del menu per la cucina. MODULO N 44МЗ LAYOUT DEL MENU PER LA COTTURA DEI CIBI. Layout del menu del modulo 44mz per l'ordine di preparazione del cibo del Ministero della Salute della Federazione Russa datato 330 ed. sulle misure per migliorare la nutrizione clinica in un'istituzione. MENÙ

Layout del menu per la preparazione del cibo, modulo N 44МЗ ed. Nel modulo di layout del menu N 44MZ, il dietista annota come numeratore il numero di prodotti alimentari per preparare una porzione di ogni piatto, a. Materiale Formato Il prezzo è indicato per un pacchetto di 100 pezzi Modulo del modulo Menu-layout per la preparazione del cibo, il modulo N 44MZ corrisponde all'Appendice K. I compiti principali del trattamento del sanatorio-resort sono l'attivazione delle reazioni. Mz alle istruzioni per l'organizzazione della nutrizione clinica nel layout del menu medico per la preparazione dei pasti per i pazienti su, moduli, 20 campioni, moduli. MODULO N 44МЗ LAYOUT DEL MENU PER LA COTTURA DEI CIBI. Layout del menu modulo 44MZ. Scarica il documento di esempio Layout del menu per la preparazione del cibo. Modulo N 44MZ Ordine del Ministero della Salute della Federazione Russa datato N 330 ed. Modulo layout menu N 44МЗ o modulo requisiti menu? Layout del menu per la preparazione del cibo. Modulo 44MZ consigliato riempimento del campione. Modulo N 44MZ con possibilità di scaricarlo in formato DOC e. Prima di trasferire il layout del menu del modulo 44MZ per il calcolo al reparto contabilità, il dietista è tenuto a fare una stima approssimativa del costo giornaliero del cibo. Modulo N 44MZ un tipico documento di esempio gratuito con la possibilità di scaricare in W. Requisiti del menu del modulo per l'emissione di alimenti Modulo 185 Layout della scheda Modulo 44MZ Layout del menu. Modulo 44 mz modulo di layout del menu. Soluzione applicata 1CMedicina